pliego de bases tÉcnicas para la asistencia tÉcnica

PCTP:

“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN

DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL

EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”

Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 1 de 22

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Dirección de Telecomunicaciones

Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001 Sistema de Gestión Integrada 004/2003

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PARA LA CONTRATACIÓN DE:

“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE

LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO DEL

CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





INDICE

1. OBJETO .................................................................................................................3

2. ANTECEDENTES ........................................................................................................3

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN ..............................................................................................3

4. DEFINICIONES .........................................................................................................3

5. REQUISITOS Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR DE LAS EMPRESAS .............................................4

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR .....................................................................5

7. PROGRAMA DE TRABAJOS ...........................................................................................6

8. ACTUACIONES SOBRE INSTALACIONES EXISTENTES ..............................................................6

9. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ...................................................6

10. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. ....................................................................................7

11. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS ....................................................................................7

12. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ......................................................................................7

13. SUBCONTRATACIÓN ...................................................................................................7

14. PLAN DE CALIDAD ....................................................................................................8

15. SISTEMA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................9

16. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ........................................................................... 11

17. PENALIZACIONES ................................................................................................... 13

18. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA ............................................ 14

19. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN ....................................................................................... 15

20. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA .............................................................................. 15

21. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA ............................................................................. 16

22. VALORACIÓN TÉCNICA (VT) (0 A 40) ............................................................................. 21

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos

y fijar las condiciones que regirán el Contrato, relativas a la ejecución, de forma global e

integrada, de las obras detalladas en los proyectos indicados a continuación:

• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.

MADRID.

• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO

DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.

2. ANTECEDENTES

El Centro de Telecomunicaciones de Atocha, en adelante CTA, es un edificio adscrito a la

Dirección de Telecomunicaciones que está destinado a la gestión operativa de la

infraestructura de telecomunicaciones ferroviarias. El edificio alberga numerosos servicios

críticos de telecomunicaciones de Adif, constituyendo un enclave indispensable para el

desarrollo de los trabajos tanto de Adif como de los operadores ferroviarios. Adicionalmente,

el edificio acoge una parte del personal de la Dirección.

Una parte del equipamiento del CTA se encuentra en salas muy antiguas que necesitan acondicionamiento y, por otro lado, en los últimos años, al ir creciendo la red de forma muy

importante, se han instalado nuevos sistemas conviviendo con equipamiento antiguo que

ha provocado que el crecimiento no haya sido de una forma ordenada, siendo necesaria una

nueva distribución y una modernización de estos para una gestión más eficiente.

Por otro lado, actualmente, el personal de la Dirección de Telecomunicaciones está

distribuido en tres ubicaciones diferentes y por razones de eficiencia sería razonable que

estuviera todos concentrados en una sola ubicación.

En base a lo anterior se considera necesario realizar una reforma del edificio del CTA no solo

para adaptar las instalaciones sino, también, para permitir alojar a todo el personal de la

Dirección de Telecomunicaciones en un entorno único y en particular en este edificio ya que

en el mismo se desarrollan alguna de las actividades más relevantes de la Dirección.

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Las actuaciones descritas en los Proyectos Constructivos indicados en el apartado 1 de este documento se van a llevar a cabo en la provincia de Madrid, en el CTA y su entorno que está

ubicado en el edificio posterior de Avda. Ciudad de Barcelona, 8, 28007 Madrid.

4. DEFINICIONES

Dirección del Contrato, es el designado al efecto por el Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias para la dirección de los trabajos objeto del presente Contrato.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





Delegado del adjudicatario, es la persona designada por el adjudicatario y aceptada por el

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para coordinar y dirigir todos los trabajos a su

cargo, en el ámbito del presente Contrato, y para representarlo ante el Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias.

Dirección de Obra, es el personal designado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

encargado de la dirección, seguimiento, control, vigilancia y valoración de las obras definidas en

los correspondientes proyectos constructivos. Asimismo, verificará que la ejecución de los trabajos

y suministros se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la documentación

contractual. Ejercerá la representación en el ámbito de las competencias que les sean delegadas.

Dirección Ambiental de Obra, el personal designado por el Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias encargado de velar por el cumplimiento de la Legislación Ambiental y de las

Declaraciones de Impacto Ambiental, cumpliendo las funciones que esta le asigne y en especial

vigilando que se adopten las medidas preventivas y correctivas establecidas, y que se ejecuta el

Programa de Vigilancia Ambiental, a lo largo de toda la Obra hasta su Puesta en Servicio.

Jefe de Obra, es la persona designada por el adjudicatario y aceptada por el Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias responsable de la ejecución y puesta en servicio de las obras objeto

del contrato

Equipo Asistencia Técnica y Control, es aquel designado por el Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias, cuya misión es apoyar a ADIF en el control de la ejecución de trabajos que realiza el

adjudicatario.

5. REQUISITOS Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR DE LAS EMPRESAS

Para poder contratar con el ADIF se exigirá clasificación en los contratos de acuerdo con lo

indicado en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas de este

contrato.

Habrá que presentar certificado de clasificación de proveedores expedido por ADIF o el

certificado de Registro Oficial de Contratistas del ministerio de Hacienda o testimonio notarial

del mismo, acompañado de una declaración jurada de su vigencia y de las circunstancias

que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá justificar que la empresa está clasificada en los grupos y subgrupos que se especifican en el citado apartado,

con categorías iguales o superiores a las allí mencionadas.

En caso de que varias empresas se asocien para concurrir en U.T.E, su clasificación se

determina mediante la acumulación de las características de cada una de las empresas

asociadas, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exige que todas las empresas

que concurran en unión temporal estén clasificadas, excepto cuando concurran en la unión

empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su

solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





Las empresas, U.T.E. o posibles subcontratistas, estarán clasificadas en los siguientes grupos

y subgrupos de acuerdo al sistema de Clasificación del Estado:

• Grupo C, Subgrupo 3 estructuras metálicas. Categoría 4

• Grupo I, Subgrupo 7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. Categoría 4.

Todos los Sistemas, Equipos y Componentes deberán cumplir las Normas y Especificaciones

Técnicas de ADIF.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se recogen en este apartado las principales actuaciones que deberá llevar a cabo el adjudicatario durante la fase de ejecución de las obras, definidas en los correspondientes

proyectos constructivos que se señalan a continuación, realizando una actuación global e

integrada que tendrán el carácter de “obra completa”.

• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.

MADRID.

El objeto del proyecto consiste en definir las actuaciones necesarias para la remodelación

integral del Centro de Telecomunicaciones de Atocha para satisfacer las necesidades

actuales y futuras de la explotación ferroviaria, así como las específicamente

demandadas por Telecomunicaciones Comerciales y los operadores ferroviarios. Incluye

las actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento tanto del edificio como de las

instalaciones, así como la adaptación del edificio al Código Técnico de la Edificación (CTE)

en especial el cumplimiento de la accesibilidad.

• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO

DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.

El objeto del proyecto consiste en definir las actuaciones necesarias para la adaptación y traslado de las instalaciones de telecomunicaciones existentes o con conexiones en el

edificio para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la explotación ferroviaria,

así como las específicamente demandadas por Telecomunicaciones Comerciales y los

operadores ferroviarios.

La ejecución de las obras comprende todos los trabajos a realizar, por parte del adjudicatario,

según el concepto de “obra completa”, de acuerdo con las prestaciones exigidas, normativa vigente y demás documentación contractual, hasta la puesta en servicio de las instalaciones

objeto de contrato.

En todo lo relacionado con sistemas de detección, extinción y protección contra incendios,

será requerido el Certificado expedido por el Ministerio de Industria como empresa

autorizada. En el caso de que el licitador no disponga de dichas acreditaciones podrá

subcontratar los trabajos con una empresa que reúna tales requisitos, aportando la

correspondiente carta de compromiso.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





Para la realización de estos trabajos serán de aplicación todas las normas, instrucciones,

recomendaciones y Pliegos oficiales vigentes, así como las instrucciones y recomendaciones

que establezca la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias.

7. PROGRAMA DE TRABAJOS

El adjudicatario presentará un Programa de Trabajos global e integrado de las instalaciones

a ejecutar según lo definido en los dos proyectos indicados anteriormente, en el que

quedarán perfectamente recogidas todas las interfases y requerimientos que se generen

durante la ejecución de las obras.

8. ACTUACIONES SOBRE INSTALACIONES EXISTENTES

Las Actuaciones sobre instalaciones existentes deberán realizarse en el horario

(normalmente nocturno) y según las directrices que sean establecidas por Adif.

9. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Un condicionante del contrato es la necesidad de que las instalaciones y equipos del CTA

mantengan su actividad y presten servicio mientras se ejecutan las obras.

Las obras objeto de este Contrato serán realizadas necesariamente, con todos los sistemas

del CTA en funcionamiento, por lo que deberán adoptarse todas las medidas precisas para

que su funcionamiento no se vea afectado por las mismas. Serán a cargo del adjudicatario

la reparación de los desperfectos que se puedan causar sobre las citadas instalaciones

existentes, independientemente de las penalizaciones que puedan ser aplicables.

El adjudicatario adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los

trabajos encomendados quede asegurada la protección tanto de las instalaciones en

explotación en el edificio como de terceros, siendo de su total responsabilidad las

indemnizaciones por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de

aquellos si, a tenor de las disposiciones y Leyes vigentes, incurriese en culpabilidad.

El adjudicatario tiene la obligación de dotar a sus empleados de todas las medidas de

seguridad necesarias, así como tomar todas las precauciones que sean precisas para realizar los trabajos con las máximas condiciones de seguridad que fija el Plan de Prevención de

Riesgos Laborales.

Asimismo, salvo indicación en contra, será competencia del adjudicatario la detección previa

de los posibles servicios enterrados que puedan ser afectados por la realización de los

trabajos (líneas de teléfono, gas, electricidad, abastecimiento de agua, riego, etc). El

adjudicatario se hará cargo, en caso de producir alguna avería por negligencia, de todos los

gastos de reparación e indemnizaciones a las que hubiere lugar.

Una actuación negligente en este sentido puede considerarse incumplimiento grave a juicio

del Director del Contrato.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





10. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN.

El plazo total para la realización de los trabajos será el que figure en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.

11. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS

El presupuesto incluye todos los gastos necesarios para la ejecución de las obras, redacción

de los documentos “as built”, redacción los proyectos de liquidación; incluyendo, por tanto,

los gastos de personal, material fungible, amortización y funcionamiento de instalaciones,

equipos y medios de transporte, consumo, y, en general, todos los necesarios para desarrollar los trabajos descritos en este Pliego, así como los gastos derivados de la

colaboración en la labor de difusión de imagen y edición de documentos informativos.

12. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La información proporcionada por Adif al adjudicatario para permitir la ejecución de los

trabajos será considerada confidencial y será utilizada por el adjudicatario exclusivamente para la ejecución de las funciones asignadas en este expediente. La mencionada

confidencialidad se extenderá incluso después de la recepción definitiva de la instalación.

El adjudicatario no divulgará a terceros, sin el consentimiento escrito de Adif, información

total o parcial de ningún aspecto relacionado con los trabajos objeto de este expediente.

13. SUBCONTRATACIÓN

En lo respectivo a Subcontratación, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 del octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción,

y en el RD 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley anterior.

La empresa contratista debe comunicar obligatoriamente los datos referentes a la

subcontratación para cumplir con la Instrucción Administrativa IN-DGE-002/06.

Se deberá hacer constar expresamente si se va a realizar alguna parte del proyecto mediante

subcontratación o asume totalmente la ejecución de la misma. Se presentarán Cartas de

Compromiso de todas las subcontrataciones a realizar (indicando las unidades y presupuesto según proyecto de cada subcontratación), y de forma especial de las actuaciones en

instalaciones ya existentes.

Las subcontrataciones que implican aportación tecnológica importante deberán ser incluidas

en la información solicitada en los correspondientes apartados del presente Pliego.

Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 32/2006, se aplicará la Instrucción IDI-004

sobre la regulación de la Subcontratación en el sector de la construcción para la aplicación

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





de la Ley en las obras dependientes de la Dirección de Instalaciones. Es importante resaltar

los siguientes puntos de la mencionada Instrucción:

• Todas las obras deberán tener un Libro de Registro de empresas subcontratadas,

independientemente de su fecha de comienzo.

• Todos los empresarios contratistas de sus obras remitan una declaración de

responsabilidad en la que el representante legal de la empresa certifique que su

empresa cumple con todos los requisitos legales que la nueva norma establece para

toda empresa contratista.

Además, el contratista principal hará constar en su declaración que se compromete

a exigir y vigilar el cumplimiento que sus subcontratistas han de hacer de las

exigencias que la Ley impone a dichas empresas, todo ello en el ámbito concreto de

la obra contratada con la Dirección de Instalaciones de ADIF.

• En el art. 5 la Ley limita a tres el número máximo de subcontrataciones en cadena a

realizar. Así que con carácter general, el tercer subcontratista no podrá subcontratar

a un cuarto empresario o trabajador autónomo tarea alguna. En caso de ser preciso

la subcontratación de cuarto nivel, será necesario la autorización expresa del Director

de obra, previa petición del empresario principal con una atelación mínima de 10 días alegando las razones que motivan dicha necesidad.

En cualquier caso, ADIF se reserva el derecho a prohibir la subcontratación, con posterioridad

a la adjudicación de la obra, de cualquier parte de los trabajos no especificada por el

adjudicatario en su propuesta.

14. PLAN DE CALIDAD

En un plazo de 15 (quince) días, a partir de la fecha de la adjudicación del Contrato, el

adjudicatario presentará a Adif un Plan de Calidad General específico, el cual será

desarrollado en los distintos planes de calidad para cada subsistema y en cada fase en la

que se encuentre el contrato, así como el respectivo cronograma de su implantación, que

deberán desarrollarse y/o reformularse teniendo en cuenta la necesaria compatibilización y

articulación con la Dirección del Contrato. Dicho Plan de Calidad será revisado por Adif, que indicará a el adjudicatario los cambios que deberá realizar, si así lo estimara necesario, hasta

la aprobación de dicho Plan por parte de Adif.

Adif tiene el derecho de auditar o mandar auditar el Plan de Calidad del adjudicatario en

cualquier momento, correspondiendo a el adjudicatario corregir las no conformidades

detectadas en el plazo de un mes, en el caso de que no se llegue a un acuerdo en otro plazo.

Adif también podrá, si así lo considera oportuno, participar en las auditorias promovidas por

el adjudicatario en su Plan de Calidad o a los de sus subcontratistas.

Adif se reserva el derecho de, en cualquier momento o como resultado de auditorías, mandar

reformular cualquier aspecto del Plan de Calidad, incluida la creación de nuevos registros de

calidad o la redefinición del ámbito y extensión de su trazabilidad. Esta reformulación se

deberá realizar en el plazo de un mes, en caso de que no se llegue a un acuerdo respecto a

otro plazo.

Adif tendrá, en cualquier momento, el derecho de acceder a toda la documentación y

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0





registros de calidad (del adjudicatario y de sus subcontratistas), incluyendo informes

efectuados por las auditorias, pudiendo solicitar copias de esta documentación y registros,

en su totalidad o en parte, en soporte papel y/o informático. Esta información será

suministrada, siempre que sea posible, en el momento de su solicitud, o en un plazo de una semana tratándose de volúmenes de información que requieran más tiempo. Se podrá llegar

a un acuerdo de plazo en casos justificados.

El adjudicatario queda obligado a utilizar por su cuenta todos los medios materiales y

humanos necesarios para una efectiva y correcta implantación de lo estipulado en el Plan

de Calidad en vigor, en cualquier momento de la vigencia del Contrato objeto del presente

Concurso.

A la finalización de las obras, el adjudicatario suministrará a Adif, en soporte papel y/o informático, toda la documentación relevante para comprobar la Calidad de las obras,

principalmente, registros de calidad, incluyendo documentación de trazabilidad.

El adjudicatario no podrá sustituir ninguno de los elementos que afecten a la calidad y que

estén aceptados, sin el consentimiento de Adif y la aprobación del nuevo elemento. Adif

podrá sustituir en cualquier momento cualquiera de estos elementos, principalmente, si se

verifica que no son adecuados para su función, o para cualquier otra circunstancia

justificada.

El adjudicatario está obligado a presentar mensualmente, durante la vigencia del presente

Contrato, informes de la implantación del Plan de Calidad. Se pretende evaluar el desarrollo

y progreso del Plan de Calidad a lo largo del periodo de vigencia del presente Contrato. El

modelo de este informe deberá presentarlo el adjudicatario en un plazo de dos meses a

partir de la firma del Contrato, pudiendo Adif en cualquier momento introducir los cambios

necesarios en el mencionado modelo, principalmente, la inclusión de información relevante

para la mencionada evaluación.

Adif se reserva el derecho de participar en cualquiera de las fases del Plan de Calidad.

15. SISTEMA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario está obligado a establecer, mantener e implementar un Sistema de Gestión

de Prevención de Riesgos Laborales, basándose en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

Octubre, en el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en aquellas normas legales que le sean de aplicación (ley 31/1995, RD

171/2004, ley 32/2006, RD 1109/2007, RD 614/2001, etc.) y otras aplicables (UNE 81.900),

adecuando este Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a eventuales cambios

o sustituciones de esta legislación que vengan a suceder durante la vigencia del presente

Contrato.

Este Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales deberá tener en cuenta, por lo

menos, lo exigible legalmente, incluyendo, el Plan de Seguridad y Salud, tal como especifica el artículo 5 de Real Decreto 1627/1997, en el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción, contendrá aparte de los documentos que se

establezcan como mínimos, todos aquellos que se consideren convenientes para una mejor

concreción y consecución de los objetivos de este trabajo técnico, así como el Procedimiento

Operativo de Prevención 12 (POP12) de ADIF sobre coordinación de actividades empresariales

y toda aquella normativa interna de ADIF que le sea de aplicación.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 10 de 22




Deberá también prever la creación de Comisiones de Seguridad para cada frente de trabajo

y para su globalidad. Adif podrá también, en cualquier momento, crear otras Comisiones de

Seguridad, estableciendo su composición y manera de funcionar, comprometiéndose el

adjudicatario a integrar en estas comisiones a las personas que Adif indique.

El adjudicatario facilitará cuanta información o documentación sea requerida por Adif

relacionada con la subcontratación en la obra.

En un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del contrato, el adjudicatario deberá

presentar a Adif el Plan de Seguridad y Salud específico para el presente Contrato, así como

el respectivo cronograma de implantación presentado con su propuesta. Dicho Plan de

Seguridad y Salud será revisado por Adif, que indicará al adjudicatario los cambios que

deberá realizar, si así lo estimara necesario, hasta la aprobación de dicho Plan por parte de Adif.

Adif designará un Coordinador de Seguridad y Salud para el presente Contrato.

Adif se reserva el derecho de auditar o mandar auditar el Plan de Seguridad del adjudicatario

en cualquier momento. Adif también podrá, si hace falta, participar en las auditorias

promovidas por el adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud o en los de sus

subcontratistas.

Adif se reserva el derecho de, en cualquier momento o por el resultado de auditorias, reformular cualquier aspecto del Plan de Seguridad y Salud.


registros de Seguridad y Salud (del adjudicatario y sus subcontratistas), incluidos los informes


en su totalidad o en parte, en soporte papel e informático. Esta información deberá

suministrarse, siempre que sea posible, en el momento de su solicitud, o en un plazo de

una semana tratándose de volúmenes de información que requieran más tiempo.



de Seguridad y Salud en vigor, en cualquier momento de la vigencia del Contrato objeto del

presente Concurso. Adif podrá, a cargo del adjudicatario, exigir la aplicación de cualquier

equipo de protección colectiva o individual que se considere necesario para la mejora de la

seguridad en el trabajo.

Así mismo presentará un organigrama preventivo suficiente para el desarrollo de los trabajos.

Después de la finalización de las obras, el adjudicatario suministrará a Adif, en soporte papel

y/o informático, toda la documentación relevante.

El adjudicatario no podrá sustituir ninguno de los elementos que afecten a la seguridad y

que estén aceptados, sin el consentimiento de Adif y la aprobación del nuevo elemento. Adif

podrá sustituir en cualquier momento cualquiera de estos elementos, principalmente, si se

verifica que no son adecuados para su función, si demuestran falta de dedicación o por cualquier otra circunstancia justificada.

El adjudicatario está obligado a proceder, por iniciativa propia o siguiendo las orientaciones

del Coordinador de Seguridad y Salud, al estudio de todas las situaciones, en la realización

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 11 de 22




de los trabajos que de alguna manera puedan afectar a terceros, principalmente en

instalaciones y construcciones existentes en el área de influencia de los trabajos. Este estudio

se podrá realizar mediante inspecciones a estas instalaciones y construcciones y colocación

de testimonios, así como con la elaboración de los respectivos informes de situación.

El adjudicatario realizará, con presencia del coordinador de seguridad y salud, cuantas

reuniones de coordinación de actividades empresariales sean necesarias para establecer los

medios de coordinación adecuados.


Contrato, informes de la implantación del Plan de Seguridad y Salud para cada uno de los

frentes de trabajo y para la globalidad de las obras. Los datos básicos y los índices de

siniestros estarán contenidos en este informe en los modelos establecidos por Adif. Se pretende evaluar el desarrollo y progreso del Plan de Seguridad y Salud a lo largo del periodo

de vigencia del Contrato objeto del presente concurso. Además realizará cuantos informes

de los accidentes ocurridos sean requeridos.

La comunicación de los accidentes se realizará siguiendo el procedimiento establecido por

Adif.

El adjudicatario deberá presentar el modelo de este informe, en un plazo de dos meses

después de la firma del Contrato, pudiendo Adif o el Coordinador de Seguridad y Salud, en cualquier momento, introducir los cambios necesarios para la mencionada evaluación.

Adif se reserva el derecho de participar en cualquiera de las fases de implementación del

Plan de Seguridad y Salud del Contrato.

16. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Con anterioridad al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar a Adif el Plan de Gestión Medioambiental de Obra específico para el presente Contrato, así como el respectivo

cronograma de implantación presentado con su propuesta. Dicho Plan se ajustará a las

prescripciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental, a la legislación ambiental y a la

normativa interna de Adif vigente, y deberá recoger el Plan de Vigilancia Ambiental de los

Proyectos Constructivos. El Plan de Gestión Medioambiental será revisado por Adif, que

indicará al adjudicatario los cambios que deberá realizar, si así lo estimara necesario, hasta

la aprobación de dicho Plan por parte deAdif.

El Plan de Gestión Ambiental es un documento que elaborará y mantendrá actualizado en

todo momento el adjudicatario en el que, a partir del análisis de los condicionantes

ambientales específicos de la obra, definirá las acciones que llevará a cabo para una

adecuada gestión ambiental de la misma. El Plan de Gestión Ambiental de Obra debe ser un

documento en el que el adjudicatario, tras el análisis de los condicionantes ambientales de

la obra, establezca su planificación, y las medidas y controles a adoptar para garantizar una

adecuada gestión de la obra en todos sus aspectos medioambientales. Será un documento independiente del Plan de Calidad presentado por el adjudicatario, que se mantendrá

actualizado por éste según el avance de las obras.

El Plan de Gestión Ambiental a presentar por el adjudicatario debe integrar los siguientes

documentos:

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 12 de 22




• Planificación Ambiental de la obra

• Plan de Aseguramiento de la Calidad Medioambiental

• Manual de Buenas Prácticas Ambientales

• Programa de Vigilancia Ambiental

• Diario Ambiental de Obra (en caso de existir DIA aplicable)

Adif designará un Director Ambiental de Obra para el presente Contrato, cuando así lo

establezca la DIA aplicable. El Director Ambiental de Obra velará por el cumplimiento de la

legislación ambiental y de las Declaraciones de Impacto Ambiental a lo largo de toda la obra

hasta su puesta en servicio. Será el responsable de supervisar el Plan de Gestión

Medioambiental en Obra del adjudicatario, efectuará las tareas oportunas de seguimiento y

control de los trabajos de construcción correspondientes y cuando detecte un

incumplimiento real o potencial, procederá a informar por escrito al Director del Contrato, al Director de Obra y a la Dirección de Medio Ambiente de ADIF/Adif, levantando una No

Conformidad si fuera necesario, que deberá ser cerrada por el Director Ambiental de Obra

una vez subsanado el incumplimiento detectado y en su caso. Cuando las obras no estén

sometidas a una DIA, es el Director de Obra quien será el responsable de velar por el

cumplimiento de los requisitos ambientales específicos de la obra.

El adjudicatario, por su parte, nombrará a un técnico responsable de medio ambiente, quien

será el encargado por su parte de que se cumplan todas las prescripciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y actuará de interlocutor con Adif, facilitando la documentación

o información que pueda requerirse.

Adif se reserva el derecho de auditar o mandar auditar el Plan de Gestión Medio Ambiental

del adjudicatario en cualquier momento. Adif también podrá, si hace falta, participar en las

auditorias promovidas por el adjudicatario en su Plan de Gestión Medioambiental o en los

de sus subcontratistas.

Adif se reserva el derecho de, en cualquier momento o por el resultado de auditorias, reformular cualquier aspecto del Plan de Gestión Medioambiental.


registros medio ambientales (del adjudicatario y sus subcontratistas), incluidos los informes


en su totalidad o en parte, en soporte papel e informático. Esta información deberá

suministrarse, siempre que sea posible, en el momento de su solicitud, o en un plazo de

una semana tratándose de volúmenes de información que requieran más tiempo.



de Gestión Medioambiental en vigor, en cualquier momento de la vigencia del Contrato

objeto del presente Concurso.

Después de la finalización de las obras, el adjudicatario suministrará a Adif, en soporte papel

y/o informático, toda la documentación relevante, principalmente registros medio

ambientales.

El adjudicatario no podrá sustituir ninguno de los elementos que tengan afecciones en el

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 13 de 22




medio ambiente y que estén aceptados, sin el consentimiento dAdify la aprobación del

nuevo elemento. Adif podrá sustituir en cualquier momento cualquiera de estos elementos,

principalmente, si se verifica que no son adecuados para su función.

El adjudicatario está obligado a proceder, por iniciativa propia o siguiendo las orientaciones del Director Ambiental de Obra, o en su defecto del Director de Obra, al estudio de todas las

situaciones, en la realización de los trabajos que de alguna manera puedan afecciones

medio ambientales.


Contrato, informes de la implantación del Plan de Gestión Medioambiental para cada uno

de los frentes de trabajo y para la globalidad de las obras. Se pretende evaluar el desarrollo

y progreso del Plan de Gestión Medioambiental a lo largo del periodo de vigencia del Contrato objeto del presente concurso.

El adjudicatario deberá presentar el modelo de este informe, en un plazo de dos meses

después de la firma del Contrato, pudiendo Adifo el Director Ambiental de Obra, en cualquier

momento, introducir los cambios necesarios para la mencionada evaluación.

Adif se reserva el derecho de participar en cualquiera de las fases de implementación del

Plan de Gestión Medio Ambiental del Contrato.

17. PENALIZACIONES

La empresa Adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo total fijado para la

realización del Contrato y de los plazos parciales señalados para su ejecución dentro del

Proyecto de esta obra.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados la empresa Adjudicataria hubiera

incurrido en demora por causas imputables a la misma, Adif impondrá las penalizaciones siguientes:

• Por incumplimiento de los horarios de trabajo concedidos, (banda de

mantenimiento, cortes extraordinarios programados, intervalos libres consensuados

con Circulación, etc.), se penalizará con la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) por cada día y situación diferenciada. En el caso de que se incumplan los horarios de

trabajo programados sobre la red de fibra, al importe señalado se le añadirán las

penalizaciones que los operadores de telecomunicaciones puedan aplicar a Adif por

este motivo.

• Por incumplimiento del plazo final de entrega de obra se penalizará con DOS MIL

EUROS DÍA (2.000,00 €/día).

• Por retrasos producidos en las circulaciones de carácter comercial, motivados por los

trabajos objeto del contrato de acuerdo al siguiente criterio:

- Mensualmente, a partir del 0,5 % del total de trenes comerciales circulados en el

mes, se penalizarán los trenes retrasados con 500,00 € por cada tren retrasado.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 14 de 22




- Anualmente, a partir del 0,16 % del total de trenes comerciales circulados en el

año se penalizarán los trenes retrasados con 1.000,00 € por cada tren retrasado.

Toda incidencia que vaya a ser objeto de penalización requerirá el levantamiento de un acta,

y su notificación al contratista.

Este criterio se aplicará a los trenes comerciales con retrasos superiores a quince minutos

(15’) en destino o último punto de control (cuando el destino no esté incluido en el ámbito

geográfico del mantenimiento contratado).

La determinación del retraso de un tren vendrá dada por las fichas de incidencias editadas

por el departamento responsable de tráfico de ADIF.

Las penalizaciones por este concepto no son acumulativas, por lo que un mismo tren solo

será penalizado una vez.

Se establece un límite de penalización del 10 % del PBL de Proyecto y Obra.

18. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

A la conclusión de la obra y de forma previa a la Recepción de la Instalación, el CONTRATISTA

deberá entregar a la Dirección de Obra de ADIF la correspondiente documentación “según

construido” o “as built”. Por otro lado, conforme se hagan recepciones parciales se irán

entregando las documentaciones parciales de la obra.

Se cumplirá el procedimiento vigente por ADIF para la recepción de la documentación de la

obra.

Se entregará la documentación en formato papel así como en formato electrónico (CD, DVD, etc.). Toda la información deberá entregarse actualizada, organizada y encuadernada

adecuadamente, en tantas copias como determine el Director del Contrato.

Como mínimo, se deberá entregar la siguiente documentación:

• Entrega de Planos y Documentación técnica.

• Planos de instalaciones de suministro de energía con sus cableados y listas de

componentes.

• Registro de versiones de software.

• Configuración hardware de los equipos.

• Software y manuales de configuración y utilización de equipos.

• Relación de materiales. Lista de repuestos.

• Permisos de organismos competentes y/o certificados de autorización de las

instalaciones.

• Contratos de suministros de Compañías de Servicios y pólizas de seguros (en su caso).

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 15 de 22




• Documentación técnica de las instalaciones y pruebas de recepción realizadas.

• Plan de Mantenimiento.

• Documentación del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Esta deberá contener toda la información sobre la instalación ejecutada, instrucciones y

planos de montaje de equipos, manuales de los mismos, manual de funcionamiento de la

instalación, esquemas desarrollados del cableado, etc. Se entregará también todo el

software necesario para el funcionamiento configuración y manejo de la instalación.

El adjudicatario estará obligada a la realización de un inventario para incluir los elementos

instalados siguiendo las plantillas y protocolos establecidos por ADIF. Los elementos del

inventario deberán estar en el formato que defina ADIF para su integración en el sistema GIS del que dispone.

El coste de estos trabajos se considera repercutido en las Unidades del presupuesto de la

Obra.

19. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN

A la finalización de las obras, el contratista redactará los correspondientes proyectos de

liquidación, imprescindibles para poder realizar la liquidación del contrato, con el mismo alcance y contenido que los proyectos constructivos correspondientes.

Los proyectos de liquidación reflejarán todos los cambios motivados por las soluciones

técnicas y tecnológicas adoptadas durante el transcurso de la ejecución de las obras. Las

mediciones que contenga serán las de finalización de obra.

Estos proyectos de liquidación requerirán informe de supervisión e informe de aprobación

técnica, emitidos por Adif.

El coste de estos trabajos se considera repercutido en las Unidades del presupuesto de Obra.

20. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

Una vez concluidas las instalaciones y realizadas todas las pruebas necesarias, se procederá

a la recepción de éstas por parte de ADIF. Se levantará un acta de recepción que recogerá las

deficiencias menores detectadas, con el compromiso por parte del contratista de corregirlas;

en caso de deficiencias mayores, se pospondrá la recepción hasta que las mismas sean subsanadas.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán a su situación inicial

antes de la recepción de éstas.

Es requisito imprescindible para la recepción el disponer de toda la documentación del

Proyecto y de la Obra en su situación final (“as built”) así como la información necesaria

para actualización del inventario.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 16 de 22




El coste de mantenimiento de las instalaciones correrá a cargo del Instalador hasta la fecha

de puesta en servicio de las instalaciones.

El plazo de garantía de las obras e instalaciones objeto del Contrato será la definida en los

Proyectos Constructivos correspondientes. En su defecto, será de dos (2) años contados a partir de fecha de la recepción total, con excepción de los cables que dispondrán de un

periodo de garantía de diez (10) años y los vicios ocultos que estarán a los dispuesto en la

legislación vigente. Esta garantía será completa, incluyendo todos los materiales y mano de

obra que mantengan el sistema plenamente funcional asegurando las condiciones de

máxima fiabilidad y disponibilidad.

Durante dicho plazo cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las

obras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones que dicte el facultativo de ADIF. Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las

obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del Contratista, no teniendo derecho

a ninguna indemnización por este concepto, excepto en los casos de fuerza mayor.

El coste de la garantía se considerará incluido en las partidas del Presupuesto, no figurando

como unidad aparte. Si se descuidase la conservación y diera lugar a que peligre la obra se

ejecutarán por el propio ADIF y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el

daño.

No se exime al Instalador de las responsabilidades adquiridas por el hecho de ser Instalador

del presente contrato en lo referente a “vicios ocultos” de componentes, equipos o sistemas

instalados, así como de las sustituciones o reposiciones de componentes, equipos o sistemas

derivados de un diseño inadecuado o por averías sistemáticas que se realizarán por él o por

quien designe a su costa, incluyendo los costes derivados de la afectación sobre la

explotación de la línea.

Los plazos de garantía quedarán automáticamente prorrogados cuando se demuestre de forma fehaciente que el sistema instalado no alcanza los índices de fiabilidad y

disponibilidad exigidos.

Se entenderá por avería sistemática, aquella que provoque de forma reiterada por causas de

la instalación, su diseño y/o montaje, incidencias sobre el sistema en un porcentaje de un

cuatro (4) por mil de la serie de piezas, equipos o suministros contados parcialmente en los

que se hubiera dividido la ejecución de obra. Ante la existencia de averías sistemáticas, el

ADIF podrá realizar una suspensión temporal del periodo de garantía. Esta situación se corregirá una vez definida por ADIF la existencia de tal avería sistemática de forma inmediata

sin coste alguno para ADIF.

El Instalador garantizará a ADIF el suministro de repuestos intercambiables con los existentes

en la instalación, sin afectar a la funcionalidad ni disponibilidad de la instalación durante

un periodo de diez (10) años desde la fecha de entrada de la instalación en servicio como

“obra completa”.

21. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA

La oferta técnica se valorará de la siguiente manera:

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 17 de 22




Criterios cualitativos Evaluable mediante

fórmula

(SI/NO)

Puntuación

Memoria Constructiva y Programa de Trabajo NO 20 puntos

Calidad NO 5 puntos

Programa de actuaciones medioambientales NO 6 puntos

Memoria de Seguridad y Salud NO 6 puntos

Tecnología e I+D+i NO 3 puntos

TOTAL 40 puntos

a) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa

de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste.

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su

planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios

propuestos y las prescripciones establecidas en los proyectos constructivos.

De las unidades complejas (estructuras, adaptación de red de fibra óptica, etc.), la Memoria

contendrá un análisis completo del proceso de realización.

La Memoria deberá contener, al menos:

Concepto Puntuación

La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria de los Proyectos) 4 puntos

Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios

para ejecutar el contrato. 2 puntos

La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos tanto para las actividades de reforma

como para las actividades de telecomunicaciones 2 puntos

Análisis de riesgos y descripción de las medidas que se adoptarán para

asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos en servicio durante

la ejecución de los trabajos

3 puntos

La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las

mismas, en su caso 1 punto

El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares 1 punto

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 18 de 22





El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos 1 punto

Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante

subcontratación, aportando un compromiso de disponibilidad suscrito por

el subcontratista

1 punto

El programa de trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El licitador realizará una planificación global de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en los

Proyectos Constructivos, debiendo justificar los rendimientos previstos que garanticen el

plazo de ejecución.

La programación de las obras incluirá un diagrama de Gantt y una memoria que justifique y

detalle suficientemente la realización de las mismas en el plazo ofertado.

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el

reseñado en el apartado correspondiente del Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.

Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles con las

anualidades que figuran previstas, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales

de incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detracción,

siempre dentro del plazo total).

En cualquier supuesto, el abono máximo en cada anualidad será el previsto para cada una

de ellas, aunque la inversión propuesta para cada año en el Programa sea diferente.

Como consecuencia de la planificación realizada, el Licitador facilitará la información

siguiente:


Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar

el desarrollo de las obras 3 puntos

Red de precedencias múltiples entre actividades. Duración estimada de cada

actividad. Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada

actividad referidas al inicio de la obra. Holgura total de cada actividad y

cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar,

definiendo previamente su concepto.

2 puntos

Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador

considere oportuna.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 19 de 22




Plazo de ejecución. El plazo de ejecución será igual que el que figura en el apartado

correspondiente del Pliego Técnico, y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el

Programa de Trabajo que se presente por cada licitador.

Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa.

b) Calidad

El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la

calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá,

al menos, los siguientes aspectos:


Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución

de los trabajos y normativa técnica aplicable 2 puntos

Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo 2 puntos

Organización dedicada al control de calidad 1 punto

c) Programa de actuaciones medioambientales

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables

a las obras, la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar

en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos

requisitos.

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar mejoras de actuación medioambiental respecto a los criterios mínimos

exigidos legalmente.

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos

del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones

de:


Replanteo 1 punto

Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria. 1 punto

Control de accesos temporales. 1 punto

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 20 de 22





Control de movimiento de maquinaria. 0,5 puntos

Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras. 0,5 puntos

Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 2 puntos

d) Memoria de Seguridad y Salud

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará:


Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama

preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinación con

subcontratistas y trabajadores autónomos

1 punto

Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 1 punto

Los procesos de formación e información a desarrollar 1 punto

Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y

eficacia 1 punto

Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de

su ejecución como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren

conveniente

1 punto

Sistema de gestión de Prevención de Riesgos 1 punto

Esta Memoria tendrá como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de

Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicación de su

contenido.

e) Tecnología e I+D+i

El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en

particular, la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco

de proyectos de l+D+i, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y

cuya justificación pueda ser debidamente documentada.

Las tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 21 de 22




existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad.

Puntuación: 3 puntos

22. VALORACIÓN TÉCNICA (VT) (0 A 40)

La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta será la resultante de la suma

de las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos descritos en el apartado anterior.

En el caso de aquellas ofertas con Puntuación Técnica inferior a 21 puntos, se considerarán

que tienen una calidad insuficiente, y serán por lo tanto eliminadas del proceso de licitación,

y no serán tomadas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir

ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber

concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

PCTP:




Referencia:

Versión: 1.0

Fecha: 23-01-2020 Página 22 de 22




AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

PPTP:

“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE

TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”

SIC: 2019/2704004/1498

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Propone: Firma: Miguel Pons Catalá Cargo: Subdirector de Explotación, Operación y

Mantenimiento de Red

La

aute

ntic

idad

de

este

doc

umen

to p

uede

ser

com

prob

ada

med

iant

e el

cód

igo

segu

ro d

e ve

rifi

caci

ón: G

J25S

9WT

F3Q

BM

1PH

WG

10C

21N

6C

Ver

ific

able

en

http

s://s

ede.

adif

.gob

.es/

csv/

valid

a.js

p

pliego de bases tÉcnicas para la asistencia tÉcnica

Documents