bases estÁndar de concurso pÚblico para...

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DEL D.U. N° 016-2012

Aprobada mediante Directiva Nº 020-2012-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….]

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.

3IMPORTANTE: Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características

Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.

7 Interlineado Sencillo8 Espaciado Anterior : 0

Posterior : 09 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer

hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en setiembre 2012

159

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SEDE CENTRAL LICITACION PUBLICA Nº 56-2012-GR-CUSCO EN EL MARCO DEL D.U.Nº 016-2012

BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 EN EL

MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 016-20122

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 056-2012-GR-CUSCO

PRIMERA CONVOCATORIA

CONCURSO OFERTA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INSTICUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N° 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO

CUSCO, NOVIEMBRE DEL 2012

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

2 Para contratar la ejecución de una obra en el marco del Decreto de Urgencia N° 016-2012, deben cumplirse con las siguientes condiciones:

1. Que se trate de proyectos declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).2. Que su valor referencial corresponda a una Licitación Pública conforme a la Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2012.3. Que su valor referencial no sea mayor a S/. 15 000 000.00 (Quince millones y 00/100 nuevos soles).

160

GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL

LICITACION PUBLICA Nº 56-2012-GR-CUSCO EN EL MARCO DEL D.U. Nº 016-2012

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

159


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto de Urgencia N° 016-2012 - Medidas urgentes y extraordinarias en materia

económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

http://www.rnp.gob.pe/

160



Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cuatro (4) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo N° 1 del Decreto de Urgencia N° 016-2012.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo N° 1 del Decreto de Urgencia N° 016-2012, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

159


Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su

160



apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de

159


función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.3

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS3 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario

para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

160



La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla

159


a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres (3) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

160



En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

159


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro, de conformidad con el el numeral 10 del Anexo N° 1 del Decreto de Urgencia N° 016-2012.

160



CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes. El plazo para suscribir el contrato será de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir de la citación, pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles, dentro del cual el postor ganador deberá presentarse para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

En el supuesto que el postor ganador no concurra a suscribir el contrato en el plazo antes indicado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento, en lo que resulte aplicable.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra4, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

4 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

159


El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA5

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

5 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

160



6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales6 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA7

Profesional8 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad9, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR10 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del

6 Ingenieros o arquitectos.

7 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

8 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

9 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

10 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

159


contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases11.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el

11 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

160



último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la

159


sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

160



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

159


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL

RUC Nº : 20527147612

Domicilio legal : AV TOMASA TITO CONDEMAYTA S/N WANCHAQ.

Teléfono y fax: : 084-231774

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTICUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N° 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL12

El valor referencial asciende a S/. 3´146,249.36 (Tres millones, ciento cuarenta y seis mil, doscientos cuarenta y nueve, con 36 /100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 3´146,249.36(Tres millones, ciento cuarenta y seis mil,

doscientos cuarenta y nueve, con 36 /100

Nuevos Soles)

S/.2’831,624.43 (Dos millones,

ochocientos treinta y un mil seiscientos veinticuatro con

43/100 Nuevos Soles)

S/.3’460,874.29(Tres millones,

cuatrocientos sesenta mil, ochocientos

setenta y cuatro con 29/100 Nuevos Soles.)

12 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]

160



1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Proveído de Gerencia General al Informe Nº 2222-2012-GR-CUSCO/ORAD-OASA, el 21 de noviembre del 2012.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTOCanon sobre Canon.

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA]13, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONCURSO OFERTA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución total es de 420 días calendarios. Los mismos que comprenden:

Plazo para la Elaboración del Expediente Técnico: 60 días calendarios. Este plazo incluye el tiempo para el levantamiento de observaciones por parte del Consultor; sin incluir el tiempo de revisión por parte de la supervisión.

Plazo para la Ejecución de la Obra incluido implementación y capacitación: 360 días calendario.

Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción es de S/.20.00 Nuevos Soles, que será depositado en la Cuenta Corriente N° 0161-031305, del Banco de la Nación; incluyendo:

- Copia de bases administrativas.- Perfil técnico, grabado en C.D.

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 29841 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

13 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

159


- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2012

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto de Urgencia N° 016-2012 - Medidas urgentes y extraordinarias en materia

económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

160



CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN14

ETAPAS FECHAS LUGAR / MEDIO

Convocatoria 06 de Diciembre del 2012 SE@CE

Registro de Participantes 07/12/2012 al 17 /12/ 2012Of. Abastecimiento del GRC.

08:00 a 16:00 Hrs

Formulación de Consultas y/o Observaciones a las Bases

07/12/2012 al 12/12/ 2012Of. Abastecimiento (Mesa de

Partes)

08:00 a 16:00 Hrs

Absolución de Consultas y/o Observaciones a las Bases

13/12/2012 Comité Especial – SE@CE

Integración a las Bases 14/12/2012 Comité Especial – SE@CE

Presentación de Propuestas Evaluación de Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro

26/12/2012

ACTO PÚBLICO a 10:00 horas, en la sala de procesos de la Oficina de Abastecimiento y

Servicios Auxiliares ubicado en la Av. Tomasa Tito Condemayta s/n

del distrito de Wanchaq.

Otorgamiento de la Buena Pro a 12:00 horas, en Oficina de

Abastecimiento y Servicios Auxiliares

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo doce (12) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Abastecimiento, Servicios auxiliares y tesorería, sito en Av. Tomasa Tito Condemayta, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

14 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

159


IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de OASA o la que haga sus veces, sito en Av. Tomasa Tito Condemayta s/n, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 056-2012-GR-CUSCO, en el marco del D.U. 016-2012. Los postores deberán adjuntar en formato digital las consultas y/o observaciones.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares sala de PROCESOS sito en la Av. Tomasa Tito Condemayta s/n, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del “NOTARIO” Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N°056, en el marco del D.U. 016-2012, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresGOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL.

AV. TOMASA TITO CONDEMAYTA.Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 056-2012-GR-CUSCO EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012Denominación de la convocatoria: [………………..]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

160



SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos copias15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresGOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL.

AV. TOMASA TITO CONDEMAYTA.Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 056-2012-GR-CUSCO, EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012Denominación de la convocatoria: [………………..]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

159


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

g)Declaración jurada de compromiso de los profesionales propuestos, consignando profesión, colegiatura y especialidad (por cada uno de los profesionales propuestos).

h)Adicionalmente a la documentación solicitada en el Capítulo III de los requerimientos técnicos mínimos se solicitará una Declaración Jurada de disponibilidad de Equipo Mínimo.

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la Experiencia del Postor en obras en general.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto en cuanto a su formación académica se presentará copia simple del título profesional, diploma del grado de magister o doctor; en cuanto a la capacitación se presentará copias simples de certificados de estudios de la especialidad cuando corresponda.

160



d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la

contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

159


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.CARTA

FIANZA e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra19, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo

19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

160



indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Una vez citado para la suscripción del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentarse en la sede de la Entidad con toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de cinco (5) días hábiles20.

La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Abastecimiento y Servicios auxiliares en área de contratos sito en la av. Tomasa Tito Condemayta.

2.9. ADELANTOS21

Elaboración de Expediente

4.9.1. ADELANTO DIRECTO. Se otorgará adelanto directo por un equivalente al 20% del monto del contrato de la presente fase, contra entrega de la garantía y el comprobante de pago; amortizable en los pagos correspondientes.

Ejecución de Obras

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará dos adelantos directos por el 20% del monto del contrato original.

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta por el veinte por ciento (20 %)

20 La Entidad podrá otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles a fin que el postor se presente a la Entidad para suscribir el contrato.

21 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

159


del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue LOS ADELANTOS en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40%] del monto del DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]22, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos23 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

22 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

160



CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y

EJECUCIÓN DE OBRA

CAPITULO I.- ALCANCES GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

MEJORAMIENTO DE LA INSTICUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N° 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO

1.2 UBICACIÓN

Localidad : Santo domingo

Distrito : Acopia

Provincia : Acomayo

Departamento : Cusco.

1.3 ANTECEDENTES:

Los beneficiados directos del proyecto son estudiantes, de nivel secundario de la I.E. N° 0624 jóvenes menores a los 16 años de edad cuya cantidad actual es de 144 personas como beneficiarios directos

Actualmente la IE afectada tiene 02 bloques en espacios diferentes, de los cuales los dos se encuentra en condiciones inadecuadas, las mismas que requieren de

159


reposición, la misma que fue construida por la comunidad y no cumple con las normas técnicas de construcción de instituciones educativas, y de acuerdo al informe técnico se recomienda la demolición. Así mismo el módulo de SSHH se encuentra deteriorado y no abastece tanto de los alumnos así como de los administrativos. Las condiciones actuales de la Infraestructura de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús de Santo Domingo N 604 del Distrito de Acopia son deficientes. Las autoridades locales se han hecho presente en el lugar y han constatado su pésimo estado; así mismo la población afectada ha constatado su pésimo estado a consecuencia ha solicitado la ejecución del proyecto. La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Santo Domingo N 624, viene funcionando desde hace más de 09 años, gracias a la intervención de los habitantes de la zona y de la Municipalidad Distrital de Acopia; institución que mando a construir un conjunto de aulas con el propósito de atenuar la creciente demanda por servicios educativos de su población. .La población que no logro culminar el nivel educativo de la Secundaria se constituye en el cuello de botella que el presente proyecto desea atacar; intervenir sobre este punto haría posible que más habitantes accedan a niveles educativos superiores, mejorando significativamente el grado de preparación del capital humano, y propiciando el desarrollo de la zona. Se pone de manifiesto al momento de discriminar a los analfabetos por su género, el 66.67% de los analfabetos en la zona de influencia del proyecto son mujeres, hecho que ratifica las condiciones de limitación y supresión de oportunidades a las que son sometidas las mujeres en el área de influencia del proyecto.

El Proyecto de Inversión Pública se encuentra a Nivel de Estudio del Proyecto de Inversión Pública viable, tiene como Código SNIP 224360; estudio que fue elaborado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Canas-Yanaoca. El estudio a Nivel de Perfil se encuentra con viabilidad otorgado por la OPI de la Municipalidad Provincial de Canas - Yanaoca en fecha 12 de Julio de 2012, en concordancia con el marco normativo del SNIP según Directiva N°001 – 2009 –EF / 68.01.

1.4 OBJETIVO GENERAL

Los presentes Términos de Referencia tienen como objeto fundamental señalar y establecer las condiciones, compromisos y responsabilidades, bajo las cuales el Contratista deberá asumir la Ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. La ejecución de las prestaciones se realizará de acuerdo a las estipulaciones contenidas en los documentos del contrato.

1.5 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

160



Seleccionar y contratar, mediante el Sistema a Suma Alzada y la Modalidad Concurso Oferta, al contratista que se encargue de la Elaboración y Ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INSTICUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N° 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO”, previo reconocimiento del terreno e infraestructura existente, considerando las fases: formulación y definición del Anteproyecto, el desarrollo del Expediente Técnico y la Construcción de la Obra de la Infraestructura Educativa, tomando como referencia el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, que el Gobierno Regional Cusco proporcionara.

El trabajo comprende entre otros, los siguientes componentes:

Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos, verificación de niveles freáticos del terreno.

Levantamiento topográfico, dejando BMs bien establecidos para su replanteo y verificación.

Gestionar y elaborar la documentación técnico legal necesaria para el desarrollo del expediente técnico y construcción de la obra, así como la gestión y obtención de:

- La certificación de las Factibilidades de Servicios y aprobación de los proyectos de suministros de los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

- Certificados de parámetros urbanísticos y edificaciones.- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)- Otros que requiera para la ejecución de Obra.

Formulación y definición del Anteproyecto. Elaboración y desarrollo del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra.

(incluye el equipamiento y mobiliario). Informe de compatibilidad de los componentes del Expediente Técnico

efectuado por el equipo técnico del Contratista. Construcción de la nueva Infraestructura Educativa (incluye la ejecución de

las obras de suministros de los servicios de los servicios básicos desde el punto de alimentación fijado por los concesionarios, las obras exteriores y obras fijadas dentro del terreno que se señalen en el estudio de impacto ambiental).

Planos de replanteo de la obra aprobados por la supervisión antes de la recepción de obra

1.6 PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO

El Plazo máximo para la Entrega de Terreno por parte de la Entidad será de 07 días hábiles a partir del día siguiente de la firma del contrato.

1.7 PLAZO DE EJECUCION

159


El plazo de ejecución contractual deberá efectuarse en los siguientes plazos:

Fase 1: Elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución del Obra: 60 dc

Fase 2: Ejecución de la Obra, implementación y capacitación: 360 dc

Plazo Total: 420 días calendarios

El Inicio de Plazo para la Elaboración del Expediente Técnico, se computa desde el día siguiente de notificado con la Orden de Servicio y se haya hecho la entrega de Terreno.

El plazo para la Elaboración del Expediente Técnico no incluye plazos de revisión por parte de la Supervisión.

El Contratista deberá ejecutar la obra, materia del contrato, previa aprobación del Expediente Técnico con Resolución Ejecutiva Regional, cuyo plazo de ejecución se contabilizará a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

La presente licitación pública se convoca bajo el sistema de contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Ejecución contractual por Concurso Oferta. El postor oferta en conjunto la Ingeniería y la Construcción del Proyecto.

Asimismo, el postor formulara su propuesta por un monto fijo para la Elaboración del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra (anteproyecto y expediente técnico completo final) y para la construcción de la Obra, considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento objeto de la prestación requerida, según las especificaciones técnicas y los contenidos en los presentes términos de referencia.

El sistema de suma alzada se aplica para determinar el precio, sobre la base de condiciones preestablecidas en función a la naturaleza y al objeto principal del contrato.

1.9 COSTO SEGÚN PERFIL

160



El Perfil del Proyecto de Inversión Pública, fue declarado viable el 17 de Setiembre del 2012 y cuenta con el siguiente desagregado, para la determinación del valor referencial:

COSTO SEGÚN PERFIL

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

COSTO DIRECTO S/. 2,133,050.42

GASTOS GENERALES S/. 255,966.05

UTILIDAD S/. 213,305.04

SUB TOTAL S/. 2,602.321.51

IGV S/. 468,417.87

TOTAL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,070,739.38

PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO POR ELAB. EXP. TÉCNICO (Inc. IGV) S/. 75,509.98

TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,146,249.36

1.10 NORMATIVIDAD Y REGLAMENTO.

Estas especificaciones se complementarán con lo establecido en las siguientes normas:

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria – 2006

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de educación básica regular nivel inicial – 2006

Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica regular niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial – 2006.

Compendio de Normas técnicas y parámetros sobre infraestructura educativa relacionada a Proyectos de Inversión en el Sector Educación – MINEDU - 2007

Normas técnicas de edificaciones. Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050. Normas Técnica de Edificación "Seguridad durante la Construcción". Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD). American Concrete Institute (ACI).

159


Normas del American Welding Society (AWS). Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM). Reglamento Nacional de Edificaciones Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado

1.11 DESCRIPCION y COMPONENTES DEL PROYECTO

El Proyecto tiene las siguientes componentes:

Componente 1

Construcción de 05 aulas de sección secundaria sistema aporticado de concreto conformados por vigas y columnas con f´c=210 kg/cm2, con cobertura con tijeral de estructura metálica y teja andina.

Componente 2.

A Construcción de 01 biblioteca, 01 salón multifuncional, 02 cajas de escaleras, 01 Laboratorio: de Cómputo y depósito, y 01 galería de circulación, 01 dirección, 01 secretaria de espera, 01sala de reuniones, 01 s.s.h.h. de varones para docentes, y 01 s.s.sh.h. de mujeres para docentes, 01 tópico, 01 archivo, 01 cafetería, 01guardiania, 03 limpieza y mantenimiento 01 s.s.h.h. de varones, y 01 s.s.h.h. de mujeres, Consta de veredas de circulación, cerco perimétrico de 211.70 ml, patio de honor, y tratamiento de aéreas verdes.

Componente 3.

Mobiliario educativo

La implementación del mobiliario educativo esta normalizado para los espacios comunes consistirá en mesas personales de trabajo y sillas para cada alumno según su tamaño; estantes modulares para libros y ayudas educativas; mesas de demostración para profesores, cabinas de cómputo modular, tabique divisorio, mesas de trabajo para grupos, pizarra móvil, panel para anuncios y afichesLa implementación del mobiliario ideal para los alumnos por aula, será diseñada según el Reglamento de la Educación Básica del ministerio de educación, y está distribuido de la siguiente forma: Aula Educativa 05 und.- consta de 10 pizarras acrílicas, 200 mesas

individuales, 408 sillas individuales, 09 anaquel, y 08 módulos de pupitre más sillas para docentes.

Laboratorio de Computación.- consta de 01 pisara acrílica, 40 módulos para computadora, 40 sillas individuales, 01 módulos de pupitre más sillas para docentes, 01 modulo para impresora, y 4 anaqueles en depósito y apoyo.

Biblioteca.- consta de 01 módulos de pupitre más sillas para docentes, 60 sillas individuales, 10 mesas de lectura para 6 personas, y 4 anaqueles para biblioteca. .

Salón Multifuncional.- consta de 01 mesa principal de 12 sillas, 01 estantería (1.5 x 2.0), 80 sillas individuales, 01 pisaras acrílicas, y 01 módulos de pupitre más sillas para docentes.

Dirección.- consta de 01 escritorio más silla, 02 estantes, y 01 anaquel.

160



Secretaria de Espera.- consta de 01 escritorio más silla, 01 archivador, y 04 sillas.

Sala de Profesores.- consta 01 mesa para reuniones, 01 archivador, y 20 sillas individuales.

Tópico.- consta de 01 escritorio y silla, 01 camilla estándar, 01 escalinata de dos peldaños, 01 escalinata de ángulos ranurados, 01 archivador, 02 sillas individuales, y kit de primeros auxilios.

- Equipamiento educativoDe forma similar se plantea la implementación de equipamiento educativo para la asignación de espacios que describe la actividad educativa, se considera sus dimensiones y el equipamiento educativo pertinente que se asignan los índices de ocupación correspondientes; se les agrupa y clasifica por magnitud y se establece los ambientes adicionales indispensables y sus características básicas.La implementación del equipamiento educativo ideal para los alumnos por aula, y ambientes designados está diseñada según el Reglamento de la Educación Básica del ministerio de educación, y está distribuido de la siguiente forma:

a) Centro de Cómputo.- Consta de 40 computadoras de última generación, 01 impresora láser.

b) Biblioteca.- Consta de 01 matemáticas, 01 comunicación, 01 obras de consulta para alumnos, y 01 módulos electrónicos virtuales. .

c) Dirección.- Consta 01 computadora de última generación, y 01 impresora laser.d) Tópico.- Consta 01 camilla estándar, y 01 botiquín básico para primeros auxilios.e) Salón Multifuncional.- Consta de 01 proyector multimedia, 01 ecram, 01 equipo

de sonido, 01 televisor lcd de 40”, 01 reproductor de dvd, 01 equipo de filmación, y 01 cámara digital.

1.12 FUNCIONES DEL EQUIPO TECNICO DEL CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Para el adecuado desarrollo del Proyecto en las fases del estudio definitivo y la ejecución de la obra, el contratista designara a un Gerente del Proyecto, así como al equipo proyectual y al personal del equipo de obra. El contratista presentara la relación de los profesionales participantes en cada una de las especialidades para la elaboración del Estudio Definitivo y para la Construcción de la Obra.

El Gerente del Proyecto tendrá a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada especialidad, que formara como parte del equipo técnico, que coordinara directamente con la Supervisión o Inspección de Obra asignada por el Gobierno Regional Cusco y/o con las Instancias competentes que designe.

159


A. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO INTEGRAL: EXPEDIENTE TECNICO.

Gerente del Proyecto:

Sera el representante del Contratista durante la ejecución del contrato en su integridad, es decir desde el desarrollo del Estudio Definitivo y de la Construcción de la Obra hasta la recepción y liquidación final de la obra. Deberá ser un profesional Arquitecto o Ingeniero Civil.

Será el responsable de la gerencia, gestión, administración, coordinación y ejecución del Proyecto para lo cual empleara criterios para gerenciamiento de proyectos. Asimismo participara en la elaboración del Plan de Trabajo a ser entregados por el contratista en su oferta técnica.

Es obligación y responsabilidad del Gerente del Proyecto, llevar a cabo las reuniones semanales de coordinación entre los profesionales especialistas de su equipo de trabajo; asimismo, será el responsable de efectivizar las reuniones de coordinación con la Supervisión y/o profesionales encargados de dar conformidad, conjuntamente con las instancias competentes que designe el Gobierno Regional, así como de la de ejecución y cumplimiento de los plazos contractuales, en toda sus fases.

PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO

La Entidad considerara que para la fase de la elaboración del Estudio Definitivo, el contratista debe contar con el equipo de profesionales para cada una de las especialidades, responsables del desarrollo y calidad de la especialidad que represente.

Especialidad de Arquitectura.

Responsable de la elaboración del proyecto de arquitectura y señalización, aplicando su experiencia en el diseño de arquitectura para infraestructura educativa, de acuerdo a los avances tecnológicos y conceptos de arquitectura humanizada, amigable y ecológica, considerando los criterios normativos a nivel nacional e internacional de Infraestructura Educativa y de Seguridad y Evacuación en Defensa Civil, en el marco de las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

160



A su vez deberá contemplar el diseño de mobiliario escolar, de acuerdo a la distribución y características de ambientes de la Institución Educativa, utilizando materiales adecuados.

Especialidad de Estructura.

Responsable del diseño, cálculo estructural y desarrollo del proyecto de estructuras de acuerdo a las normas internacionales y nacionales para infraestructuras educativas. Verificara los entregables correspondientes al levantamiento topográfico y el estudio de mecánica de suelos, orientando al equipo proyectual en la toma de decisiones en función al resultado de los mismos para su correcta integración de acuerdo con las características propias.

Especialidad de Instalaciones Eléctricas

Responsable del diseño y desarrollo del proyecto de instalaciones eléctricas, aplicando su experiencia en el diseño con los últimos avances en ahorro de energía y sistematización de circuitos eléctricos, asi mismo será responsable del desarrollo del Equipamiento del Centro de Computo y Aulas Virtuales que contemplará el análisis y diseño de Redes de Cableado Estructurado debiendo considerar criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los equipos y accesorios para sus instalaciones.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias

Responsable del diseño y desarrollo del proyecto del instalaciones sanitarias, aplicando su experiencia en el diseño, de acuerdo a los últimos avances tecnológicos en esta área, aplicando sistemas eficientes en ahorro de agua, y el tratamiento de aguas residuales de requerirlo, considerando los criterios normativos internacionales, nacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

Especialidad de Metrados y Presupuestos

Responsable del desarrollo de los metrados y presupuestos, aplicando experiencia en costos, presupuestos y metrados, solicitando la información compatibilizada correspondiente a cada una de las especialidades del expediente técnico de obra con la debida oportunidad, empleando las herramientas informáticas eficientes y

159


software específicos, considerando los criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

Especialidad de Medio Ambiente

Responsable del desarrollo del Estudio de Impacto ambiental y la obtención de la certificación otorgada por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional Cusco, considerando la normatividad vigente y especificaciones de los presentes términos de referencia.

B. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO INTEGRAL: EJECUCION DE OBRA.

Residente de Obra

Responsable de la residencia de obra. Su permanencia a tiempo completo en la obra, debe garantizar su ejecución adecuadamente compatibilizada con cada una de las actividades definidas en las especialidades para lo cual deberá conocer el proyecto o expediente técnico, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería y en sujeción a la normativa vigente.

Asistente Técnico de Obra.

Responsable de los metratos para la elaboración de las valorizaciones mensuales, control de niveles topográficos y otras que indique la residencia, compatibilizando y realizando el seguimiento detallado de la Obra.

Especialista de Estructuras

160



Responsable de la ejecución compatibilizada con permanencia a tiempo parcial en la ejecución de las actividades inherentes a la especialidad de estructuras en obra, efectuando oportunamente las verificaciones, observaciones y acciones que correspondan respecto a la especialidad.

Especialista de instalaciones Eléctricas

Responsable de la ejecución compatibilizada con permanencia a tiempo parcial en la ejecución de las actividades inherentes a la especialidad de instalaciones eléctricas en obra, efectuando oportunamente las verificaciones, observaciones y acciones que correspondan respecto a la especialidad.

CAPITULO II.- CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL DESARROOLO DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA FASE: I

Antes del inicio de las actividades, el postor de la Buena Pro deberá coordinar con el Gobierno Regional del Cusco la presentación del Plan de Trabajo, conteniendo el plan de gestión del proyecto y el cronograma en el que deberá programar las reuniones periódicas de trabajo para la revisión de los avances a cargo de la supervisión, en el desarrollo de todas las etapas del proyecto, bajo la responsabilidad del gerente del proyecto.

2.1 DE LOS ENTREGABLES:

El expediente técnico a nivel de estudio definitivo se efectuará considerando las siguientes etapas o entregables:

- PRIMER ENTREGABLE: Estudios preliminares y anteproyectos, que incluye la información digital, correspondiente a la FASE 1A.

- SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente técnico con información detallada de todas las especialidades, que incluye la información en digital, correspondiente a la FASE 1B.

- TERCER ENTREGABLE: Expediente técnico definitivo a nivel de ejecución de obra, (4 originales + digital) correspondiente a la FASE 1C.

2.2 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de los productos de los entregables serán los siguientes:

159


El contratista alcanzará el PRIMER ENTREGABLE a los veinte (20) días calendarios del inicio del plazo contractual, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia.

El plazo para el Levantamiento de Observaciones por parte del Contratista es de 03 dc. De no levantar las observaciones se aplicará penalidades de 2/1000 del contrato principal, y de persistir con las observaciones será motivo de resolución de contrato por un incumplimiento, y pago de daños y perjuicios, exigiéndole a la Supervisión un informe de lo manifestado

La conformidad para el pase a la siguiente etapa será otorgado por la Supervisión o Inspección de Obra.

El contratista entregará el SEGUNDO ENTREGABLE a los treinta (30) días calendarios de aprobado el PRIMER ENTREGABLE por el Gobierno Regional del Cusco, conteniendo, por especialidad, la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia.

El plazo para el Levantamiento de Observaciones por parte del Contratista es de 03 dc. De no levantar las observaciones se aplicará penalidades de 2/1000 del contrato principal, y de persistir con las observaciones será motivo de resolución de contrato por un incumplimiento, y pago de daños y perjuicios, exigiéndole a la Supervisión un informe de lo manifestado

La conformidad para el pase a la siguiente etapa será otorgado por la Supervisión o Inspección de Obra.

El contratista entregará el TERCER ENTREGABLE (Ultimo Entregable de la Fase 1) a los diez (10) días calendarios de aprobado el SEGUNDO ENTREGABLE, por el Gobierno Regional del Cusco, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia

De existir observaciones al TERCER ENTREGABLE, el Contratista tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para levantar observaciones. De no levantar las observaciones se aplicará penalidades de 2/1000 del contrato principal, y de persistir con las observaciones será motivo de resolución de contrato por un incumplimiento, y pago de daños y perjuicios, exigiéndole a la Supervisión un informe de lo manifestado

El plazo total para la Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo es de 60 días calendarios, en el cual no se incluyen los plazos de levantamiento de observaciones ni revisión por parte de la Supervisión.

Los productos de los entregables deberán contar con toda la documentación escrita y grafica completa de acuerdo al detalle de cada entregable, de lo contrario no se darán por recibidos y serán devueltos al contratista sin la revisión de la Supervisión hasta que presente la documentación completa; asimismo se contabilizaran los días

160



que demore el contratista en entregar la documentación completa y estará sujeto a sanción por incumplimiento de los plazos.

Los entregables se harán con la presentación y exposición de cada especialidad, ante la Supervisión y de las instancias del Gobierno Regional.

2.3 DE LA FORMA DE PAGO

2.3.1 ADELANTO DIRECTO. Se otorgará adelanto directo por un equivalente al 20% del monto del contrato de la presente fase, contra entrega de la garantía y comprobante de pago; amortizable en los pagos correspondientes.

2.3.2 FORMA DE PAGO. Se considera el desembolso en 02 pagos por producto, de la siguiente manera:

- Primer pago: 60% SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico, Fase 1B- Segundo pago: 40% TERCER ENTREGABLE: Aprobación con Resolución del

Expediente Técnico de Obra a Nivel de Construcción de Obra, Fase 1C.

CAPITULO III.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS PRELIMINARES.

Comprende la elaboración de los estudios preliminares, Estudio de Impacto Ambiental y del Anteproyecto. La obtención de la factibilidad de servicios de agua potable, desagüe, no serán requisitos indispensables a conseguir en esta etapa; no obstante el contratista, deberá evidenciar mediante documentación formal, el inicio o tramite de los mismos ante las entidades competentes, siendo de su entera responsabilidad la oportunidad de la obtención de dichas certificaciones en función al desarrollo del expediente técnico y antes de su aprobación.

El postor ganador, una vez obtenida la Buena Pro, deberá ejecutar los siguientes trabajos que comprendan al OBJETO DE LA CONVOCATORIA y que corresponden a los Estudios Preliminares.

Estudio de Mecánica de Suelos, que precise si existe niveles de napa freática del terreno y Levantamiento Topográfico.

Estudio de Impacto Ambiental. Elaboración de la documentación técnica necesaria así como la gestión de :

- Tramites de las factibilidades de Servicios y Suministros de Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica, desde el punto de alimentación fijado por los concesionarios.

- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

Asimismo, el contratista deberá realizar un estudio de campo y elaborar un informe situacional, conteniendo, además de lo señalado, lo siguiente:

159


La inspección integral del terreno y la verificación in situ. Disponibilidad de materiales de construcción y su respectivo transporte.

3.1 REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES.

El levantamiento topográfico preliminar del terreno forma parte de los estudios de mecánica de suelos, estudio geológico, levantamiento topográfico, efectuados por el Gobierno Regional, para su evaluación, con la finalidad de que el postor pueda verificar si cuenta con las condiciones mínimas requerida para su aplicación.

Corresponde que el contratista realice el levantamiento topográfico definitivo y a detalle del terreno así como el levantamiento arquitectónico de las edificaciones existentes, desarrollando los planos que permitan elaborara el expediente técnico del proyecto.

Dentro de las consideraciones mínimas deberá verificar si los planos y memoria descriptiva reflejan los accidentes del terreno, la ubicación y características de las acometidas de los servicios subestaciones, buzones y redes exteriores al terreno. Asimismo si cuenta con el Bench Marc (BM) de referencia para el inicio de las obras mediante un hito de concreto, con las coordenadas de orientación, nivel referencial de inicio y estaciones de control, así como los vértices que conforman el terreno, sistema de coordenadas referenciales UTM, ángulos, niveles y distancias entre vértices.

El contratista deberá verificar si cuenta con, por lo menos dos puntos adicionales, con el fin de ubicarlos permanentemente y con facilidad, en el replanteo para el inicio de las obras.

Verificara las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como mínimo 3 mts más allá de los linderos existentes y en el caso de las calles y avenidas perimetrales en todo su ancho.

El contratista evaluará y verificará el contenido de los planos y de la memoria descriptiva y los complementará a detalle para utilizarlos en la elaboración del Estudio Definitivo y en la Construcción de la Obra. Toda la información será de responsabilidad del Contratista.

3.2 VERIFICACION Y CONTENIDO DE LOS PLANOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

160



El contratista verificará y presentará el Expediente del Levantamiento Topográfico, conteniendo la siguiente información:

- Ubicación del terreno a escala 1/500 y la localización del mismo a escala 1/10000, ubicando los lugares identificables tales como edificios e hitos importantes dentro de la localidad.

- Forma del terreno, área total, medida de los linderos, propiedades vecinas, propietarios, altitud sobre el nivel del mar, orientación del norte magnético. Escala del plano 1/100 o 1/200.

- Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Este BM debe dejarse bien monumentado en un lugar estable y visible, que perdure en el tiempo, como lo es en la etapa de un buzón por ejemplo, caso contrario de construirá un bloque de concreto de 40x40x60 cm de profundidad de un plaza de 4” de diámetro que indique el BM. Asimismo la ubicación y localización de las estaciones monumentadas.

- Redes públicas de agua potable y alcantarillado, indicando si se encuentran operativas y el concesionario del servicio. Asimismo, se debe indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerara los buzones colindantes al terreno, que se ubican en las vías públicas circundantes. Si el terreno es de topografía plana indicar las curvas de nivel cada 0.50m y cuando el terreno tenga una pendiente mayor de 10% cada 0.25m.

- Ubicación y dimensionamiento exacto de los elementos componentes de la topografía como sardineles, muros de contención, cambio de nivel, gradas, pircas, taludes, elevaciones y depresión del terreno.

- Ubicación de cajas de redes de agua y desagüe, tomas de agua, acometida del suministro eléctrico, pozos, tanques sépticos, y/o ubicación de buzones y sentido de emisores (de ser el caso), postes de energía eléctrica, postes de telefonía, arboles, etc.

PARA LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

- En los planos se indicara la ubicación y replanteo de cada una de las construcciones existentes debidamente acotado y con referencia de niveles de piso terminado (NPT).

- Se presentaran los planos de planta de distribución, de techos y planos de Cortes y Elevaciones con las secciones necesarias.

- Se deberá indicar en el plano detalles arquitectónicos y estructurales, tales como tipo de techo, cobertura, ubicación de columnas, estado de conservación fallas visibles, etc.

Es responsabilidad del Contratista que los planos se encuentren adecuadamente complementados y detallados.

MEMORIA DESCRIPTIVA

- Descripción del área, ubicación geográfica y linderos (cotas y medidas)- Indicación de las características climatológicas de la zona, altitud sobre el nivel del mar,

climas, vientos (indicando dirección predominante), humedad relativa, precipitaciones pluviales, etc.

- De existir construcciones internas o vecinas, señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y datos de la cimentación.

159


- Descripción de la topografía y de los trabajos de campo, del método empleado y de los equipos utilizados.

- Anexar un mínimo de 06 fotografías mostrando una panorámica y de detalles. De tener el terreno construcciones deberá tener un mínimo de 06 fotografías.

- Se indicara detalladamente, la metodología utilizada, y las incidencias del levantamiento, las características del B.M, monumentado y comentarios acerca de datos que aparecen en la libreta de campo.

3.3 REFERIDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Generalidades

El estudio de suelos en el área sobre el cual se edificara la infraestructura educativa, se ejecutará, aplicando la norma E-050, Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional De Construcciones, debiendo presentar como resultado lo siguiente: memoria descriptiva, planos y perfiles de suelo y resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio.

Investigación de Campo

En un plano de ubicación del terreno se mostrara la ubicación de las calicatas, de manera tal que permita ubicar su posición, respecto a un hito topográfico o edificación existente. Como resultado de la exploración, se presentaran los perfiles estratigráficos en corte longitudinal y transversal del terreno, que permitan relacionar las calicatas efectuadas, con el levantamiento topográfico y con el anteproyecto arquitectónico. Se indicaran claramente los perfiles estratigráficos, el número de calicatas, el número de muestras y su clasificación SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada. El número de puntos de investigación se establecerá en función del tipo de edificación del área de superficie a ocupar por este, en ningún será menor a lo establecido por la Norma E-050.

Ensayos de Laboratorio

Se realizaran como mínimo lo siguientes:

- Análisis Granulométrico- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)- Contenido de Humedad - Límites de Atterberg (limites liquido, plástico, e índice de plasticidad)- Análisis de agresividad del suelo.- Peso Unitario - Densidad

160



- CBR, para el diseño del pavimento previa coordinación con el especialista de arquitectura.

- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte de suelo de acuerdo a las condiciones encontradas en el campo.

- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos.

La omisión de algunos estudios complementarios que pudieran implicar deficiencias en el proyecto, serán de total responsabilidad del contratista.

Análisis de Cimentación

Se indicara la profundidad mínima a la que deben cimentarse las edificaciones. En caso de existir alternativas, deberá indicarse la que se ha tomado para el cálculo de la capacidad admisible de carga. Para determinar la capacidad admisible del terreno se contemplara el sistema estructural de la edificación. En el estudio de mecánica de suelos se mostraran los cálculos para la determinación de la capacidad admisible de carga, mostrando los parámetros y valores numéricos empleados. El contratista fundamentara los criterios para la formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a emplear será 3 salvo que el Contratista sustente tomar un valor mayor.

Se presentara también el cálculo sustentatorio de la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de la capacidad admisible de carga, señalando los valores utilizados y la fuente de información. En concordancia con la legislación vigente, los asentamientos diferenciales permisibles, en ningún caso deben ser mayores de L/500, donde L, representa la luz mayor entre los ejes de columna. En los casos de que se presente que el asentamiento esperado sea mayor al asentamiento tolerable de la estructura, la capacidad admisible deberá ser reformulada.

Para recomendar el tipo de cimentación se tendrá en cuenta el sistema estructural de la edificación y las características del suelo. El diseño de pavimento será presentado de acuerdo a los métodos de diseño que el Contratista fije, sustentando el porqué del método a emplear.

Se presentara el análisis químico del suelo, el porcentaje de sulfatos, cloruros, sales y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, recomendando el tipo de cemento a utilizar, o cualquier otro tratamiento especial según sea el caso.

En el caso que se evidencia la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio en análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que pueden ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos

159


resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.

Deberá efectuarse un análisis pata el descarte de licuefacción del suelo, mediante un ensayo de corte cíclico, de evidenciarse la presencia de arcillas expansivas, se señalaran las recomendaciones para el diseño de la cimentación y los procesos constructivos.

Geología y sismicidad

Se deberá describir los aspectos geológicos más importantes, así como también de acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta. El contratista, en conformidad a la Norma E-030 Diseño Sismoresistente, adjuntara los mapas de zonificación y de microzonificación sísmica, definiendo los parámetros de diseño a tener en cuenta.

Tablas

Se deberá presentar principalmente cuatro tablas:

- Resumen de trabajos de campo- Cantidad de ensayos de laboratorios- Resumen de ensayos de laboratorio- Elementos químicos agresivos a la cimentación

Memoria Descriptiva

La Memoria Descriptiva debe contener los datos generales del terreno (ubicación, acceso, características del entorno, otros que el contratista considere importantes) y una breve explicación o resumen de los trabajos efectuados, como, características de las calicatas efectuadas, número de exploraciones, muestras analizadas por laboratorio y su clasificación SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía.

Se presentara como mínimo dos (02) fotografías de cada calicata, donde se aprecie la profundidad excavada, empleando una mira topográfica o regla graduada. Se mostrará como mínimo 06 panorámicas, en las que se aprecie claramente la ubicación de las exploraciones y otros detalles de las características del suelo.

160



Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los profesionales responsables y avalados por el contratista que ha recibido el encargo del estudio. Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, servicios higiénicos (01 piso), se deberá dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas y probablemente la profundidad de cimentación, no deberá ser necesariamente la que corresponde a la edificación principal.

El contratista deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material granular, indicando los espesores de estos (mínimo 10cm), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la edificaciones exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc. El contratista, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausular las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

CAPITULO IV.- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO.

El anteproyecto en el plazo fijado deberá definirse totalmente a nivel de todas las especialidades para ser aprobado sin observaciones por las instancias competentes del Gobierno Regional del Cusco previa revisión y evaluación de los productos entregados por el contratista, la Supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y la elevará al Gobierno Regional del Cusco para su aprobación de acuerdo a la normativa vigente.

El Gobierno Regional del Cusco comunicara al Contratista, a través de la supervisión su autorización, conjuntamente con los estudios preliminares para el inicio del desarrollo del Expediente Técnico.

Las presentes consideraciones específicas están refreídas a la formulación y elaboración del anteproyecto, es decir a la definición del partido arquitectónico y del partido preliminar de todas las especialidades, del proyecto de inversión inversión “MEJORAMIENTO DE LA INSTICUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N° 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO”

Para la formulación y definición del anteproyecto, el contrato deberá tener en cuenta:

- El terreno actual del centro educativo, ubicado en el distrito de Acopia, provincia de Acomayo del departamento del Cusco, sus colindancias y vías perimetrales.

- Las normas y reglamentos, leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.

- Las condicionantes de diseño en general (parámetros urbanísticos y edificatorios, retiros, área, libre, coeficiente de edificación, alturas de edificación autorizadas, vías colindantes y secciones de las mismas, entre otros; colindancias volumetría, elevaciones y fachada,

159


relación funcional, circulación y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras exteriores entre otras.)

- Las condiciones climatológicas, topográficas y características mecánicas e hidrológicas del suelo.

- Los techos inclinados con una adecuada pendiente así como el tratamiento integral del sistema de evacuación de las aguas de lluvia (canaletas, rejillas, etc.)

- Las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructuras, funcionales y otras, que permitan una respuesta óptima.

- Las factibilidades de servicio de energía eléctrica, comunicaciones, gua, desagüe, gas, etc.- La articulación de las diferentes unidades funciones, de modo tal que ofrezcan un uso

racional del suelo y una relación lógica.- La posibilidad de crecimiento de la infraestructura a futuro.- Los conceptos de diseño universal, humanización de los espacios e inclusión de las personas

con discapacidad, en el desarrollo integral de la propuesta arquitectónica.- Las zonas de espera que ofrezcan de preferencia, iluminación y ventilación natural; en lo

posible evitar la ubicación de zonas de espera en corredores, a menos que se definan espacialmente, totalmente diferenciados.

- Los requerimientos de Defensa Civil para evacuación y evacuación.- Declaratoria de edificación municipal, en concordancia a la ley Nº 29476, ley modifica y

complementa la ley Nº29090- La programación de reuniones de coordinación, plasmada en un diagrama de Gantt,

seguimiento, control de avance y control de rendimiento, con la supervisión designada para tal fin; así como, con los profesionales del Gobierno Regional del Cusco que tiene a su cargo la aprobación de los entregables.

El estudio de pre inversión a nivel de perfil contiene un anteproyecto arquitectónico el cual tiene carácter de referencial, no obstante es posible que el consultor introduzca mejoras o ajustes que considere pertinente, siempre que no signifiquen una incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto del proyecto. De existir la propuesta de modificación, esta deberá ser técnicamente sustentada y aprobada por la supervisión y el Gobierno Regional.

4.1 FUENTES DE INFORMACION.

El Gobierno Regional del Cusco proporcionara al contratista copia del estudio de pre inversión a nivel de perfil. Asimismo brindará facilidades y acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo y ejecución del proyecto.

REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD.

Arquitectura y seguridad y Defensa Civil

El anteproyecto deberá contemplar todo los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos, del reglamento de edificaciones y otros que el contratista sugiera.

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectónicos, deberá ser considerado como un criterio de diseño básico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y con todos los especialistas.

160



El contratista deberá tener en cuenta las condiciones ambientales y climatológicas logrando la protección física del usuario (soleamiento, lluvias, vientos, etc.).

El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por el contratista, así como; las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberá estar preparada para soportar y descargar las aguas pluviales en el caso de presentarse. Deberá prever una adecuada impermeabilización integral de pisos y techos.

El contratita deberá utilizar materiales de primera calidad con invocación tecnológica que permita dar confort térmico, fácil mantenimiento y que respondan a las condiciones funcionales, no se aceptara el uso de materiales de poca duración y poca resistencia al clima y a la humedad. De preferencia recomendados por el fabricante para uso en centros educativos

El proyectista hará uso de sistema constructivos y materiales modernos que cumplan con los estándares de acabados en concordancias con lo especificado en los presentes térmicos de referencia; caso contrario, el contratista propondrá los sistemas y materiales debidamente sustentados, poniéndolos a consideración del Gobierno Regional del Cusco para su aprobación. De preferencia recomendados por el fabricante para uso en centros educativos.

Estructuras

El contratista deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El anteproyecto estructural en su conjunto se desarrollara tomando en cuenta el análisis previo en coordinación con los profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada, con el estudio de mecánica de suelos, el levantamiento topográfico elaborados por el contratista, la vulnerabilidad sísmica, el componente estructural, entre otros criterios de estructuración especializada para los centros educativos.

Para el caso de líneas vitales se coordinara con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, comunicaciones, gases, de los sistemas de agua y desagüe y suministro de otras áreas críticas.

Instalaciones Sanitarias.

El contratista deberá considerar en la formulación y definición del anteproyecto. Los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma IS-010,

A-130, A-20 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que el contratista opte necesarios.

El anteproyecto deberá ser elaborado teniendo en cuenta que es una infraestructura nueva, debiendo en este nivel de estudio obtenerse las factibilidades de servicios de agua y desague, el sistema de suministro de agua en la edificación, en concordancia con las normas vigentes.

159


El proyectista para definir lo descrito en el párrafo anterior deberá considerar los sistemas de agua fría, agua blanda, agua caliente, drenaje pluvial, subterráneas.

Instalaciones Eléctricas.

El contratista para la formulación y definición de anteproyecto deberá efectuar el diseño del sistema electrónico de media y baja tensión.

El contratista para la formulación del anteproyecto deberá considerar los criterios y requisitos mínimos de diseño de las instalaciones eléctricas señaladas en el reglamento de edificaciones.

El anteproyecto será elaborado teniendo en cuenta la potencia instalada y l máxima demanda de acuerdo al código nacional de electricidad vigente; las cargas estimadas se harán tomando como base las áreas del programa arquitectónico.

El proyectista de especialidad deberá definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinación con los proyectistas de las otras, especialidades teniendo en cuenta el diseño preliminar del sistema eléctrico de media y baja tensión a l red de distribución primaria, la sub estación , alimentadores, tableros.

Centro de Computo (Data Center)

En el esquema preliminar se deberá considerar un ambiente de acceso restringido para el centro de cómputo, con las facilidades técnicas para la instalación y acondicionamiento del Sistema. Se precisa que no deberá pasar ninguna tubería o conexión de agua o desagüe, sobre las instalaciones del centro de cómputo..

4.2 REQUISITOS DE PRESENTACION Y ENTREGA DEL ANTEPROYECTO

La presentación del anteproyecto comprende los planos, y/o gráficos y la Memoria Descriptiva en forma integral del partido Arquitectónico y del Anteproyecto de todas las especialidades. Los planos se presentaran a escala 1/100, salvo lo puntualmente señalado en cada especialidad.

La Memoria Descriptiva consideraran el entorno, condicionantes y parámetros urbanos, de acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, criterios adoptados a partir de las consideraciones normativas, descripción por especialidad según lo señalado encada una de ellas, cuadro de áreas por ambientes y total diferenciando circulaciones y muros, listado de planos, cálculos, esquema y/o gráficos por especialidad y el valor estimado de la obra.

160



4.2.1 REQUISITOS DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS DEL ANTEPROYECTO

Se presentara en papel Bond de 80 grs, color blanco tamaño A-4 (20x297mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto, del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda y del Supervisor especialista según el caso.

Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hojas de contenido, fecha de entrega, rotulados, con margen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara un software de aplicación Microsoft Word para Office XP.

El contratista presentara la documentación escrita en un (1) original impreso y una (01) copia, en archivadores de palancas simples; así como dos (02) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM). Una copia de la información impresa y digital quedara en custodia del Gobierno Regional.

4.2.2 REQUISITOS DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS GRAFICOS DEL ANTEPROYECTO

Los planos se presentaran impresos en papel Bond de 90 grs y en formato “A” (ISO/SIN), doblados en formato A4, , debiendo el Consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la entrega Final.

Todos los planos en todas las entregas deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto, por el Profesional Principal responsable del diseño de cada especialidad. Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el especialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.

Los planos se presentaran también en medio magnético (CD-ROM)

El contratista debe presentar los planos y gráficos del primer informe de cada especialidad, en un (01) ejemplar impreso y una (01) copia digitalizadas en medio magnético (CD-ROM).Una copia de la información impresa y digital quedara en custodia del Gobierno Regional.

4.2.3 FORMA DE PRESENTACION DEL CONTENIDO DEL PRIMER ENTREGABLE

Estudios preliminares y Anteproyecto, Informe Inicial.

La documentación escrita y grafica impresa, elaborada de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia se presentara de la siguiente manera:

RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica

Índice General

159


Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra.

ARQUITECTURA Y SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL Y EVACUACION

Memoria Descriptiva de Arquitectura

- Listado de Ambientes- Cuadro de Áreas

Memoria descriptiva de Seguridad en Defensa Civil y Evacuación

- Cálculo de Aforo- Cálculo de tiempo de evacuación

PLANOS

Arquitectura

- Plano de ubicación a escala 1/500 y Esquema de Localización a escala 1/10000, indicando el cuadro de áreas y el cuadro comparativo, donde se confrontaran los datos del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios reglamentario, con los resultantes del proyecto.

- Planos de zonificación por grupos a escala 1/200, conteniéndolos accesos definido (principal, servicios y evacuación).

- Planos de conjunto: Plantas de distribución arquitectónica generales por niveles, a escala 1/200. Las plantas de conjunto deberán estar debidamente acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores, localización de los componentes principales.; Cortes y elevaciones generales a escala 1/200.

Seguridad y Evacuación

- Planos generales de las zonas de seguridad (señalización) a escala 1/200- Planos generales de las rutas de evacuación, a escala 1/200

Anexos

- Formará parte de la entrega y presentación del Anteproyecto los siguientes anexos.

- Plan de Gestión del Proyecto- Informe Situacional de la inspección y el estado del terreno (verificación in

situ)- Levantamiento topográfico definitivo- Estudio de mecánica de suelos definitivo- Factibilidades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica

y otras que se requieran (o inicio de tramite).- Proyecto de suministro de los servicios básicos de Agua Potable,

Alcantarilladlo, Energía Eléctrica, desde el punto de alimentación fijado en las factibilidades de Servicios de los Concesionarios locales correspondientes.

- Registro fotográfico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto.

- Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes. Por lo menos 03 apuntes o vistas en 3D del anteproyecto.

160



- Fotocopia del cuaderno de avance y diagrama Gantt preliminar.- Informe situacional de las gestiones para obtener la licencia de construcción y

otras autorizaciones que se requieran.

CAPITULO V .- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA.

Incluye la obtención de la certificación del estudio de impacto ambiental, la elaboración y aprobación de los expedientes para el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, desde el punto de alimentación fijado por los concesionarios.

Previa revisión y evaluación de los documentos entregados por el contratista, la supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y la elevará al Gobierno Regional del Cusco para su aprobación.

El Gobierno Regional del Cusco emitirá la resolución de aprobación del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra cuando corresponda de acuerdo a la normativa vigente y comunicara al contratista y a la supervisión, la autorización para el inicio de los trabajos de la siguiente fase.

De lo señalado, la elaboración del Expediente Técnico a nivel de estudio definitivo del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA INSTICUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N° 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO”, se enmarca en el Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil y en el Anteproyecto aprobado por el Gobierno Regional del Cusco, con la conformidad de OSLTPI y la GRI.

El Gobierno Regional del Cusco comunicara por escrito al Contratista y a la Supervisión, la aprobación del Anteproyecto y la autorización del inicio de la fase de desarrollo del Expediente Técnico del Proyecto a nivel de Ejecución de Obra (Segundo y Tercer entregable).

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Respetar la programación inicial y el plan de gestión del proyecto.- Elaborar los documentos técnicos completos que permitan ejecutar eficientemente las

obras.

159


- Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialistas (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico

- Coordinar de acuerdo al plan de gestión, la ejecución del Expediente Técnico, con la supervisión del proyecto y con las Gerencia Regional de Infraestructura.

- Preparar la documentación necesaria para gestionar y obtener la Licencia de Construcción y la declaratoria de Edificación de la Municipalidad Distrital, en concordancia a la ley N°29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090.

- Los asuntos que impliquen modificación y/ampliación de las especificaciones técnicas o cláusulas contractuales, deberán estar debidamente sustentadas, con opinión de la Supervisión y la Gerencia Regional de Infraestructura para que sean evaluados por el Gobierno Regional del Cusco y resueltos por la dependencia e instancia competente, de acuerdo a las cláusulas del contrato.

- Cabe indicar, que la aprobación del Expediente Técnico no libera de responsabilidad al contratista por los errores y/o diferencias que contenga, en consecuencia no se reconocerá los costos de las obras adicionales que se generen por estos hechos, los mismos que serán asumidos en su totalidad por el Contratista.

5.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

5.2.1 REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de elaboración, además de los programas sistematizados para el seguimiento y control del proyecto, el Gerente bajo responsabilidad, deberá llevar a cabo las reuniones semanales de coordinación con la Supervisión del proyecto de Inversión y con la Gerencia Regional de Infraestructura.

El Gerente velara por presentar los entregables de las diversas especialidades, compatibilizados y concordados entre sí, en los plazos establecidos. Cada vez que se presente un informe al supervisor (de acuerdo a los entregables establecidos), los documentos que forman parte del informe deberán estar firmados por el gerente y por todos los especialistas participantes, y con la opinión de los especialistas de la supervisión. Los documentos que se elaboren serán de fácil comprensión y lo suficientemente claros, precisos y completos, de modo que se eviten errores de interpretación y de omisión que generen adicionales, especialmente durante el proceso constructivo.

5.2.2 REFERIDAS AL PROYECTO

El expediente se elaborara sobre la base de los requerimientos establecidos en el estudio de Pre Inversión a nivel de factibilidad, en el Anteproyecto, en las

160



Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de Referencia.

La concepción de la edificación debe considerar y prever las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales, funcionales y climatológicas, así como las de los servicios básicos y otras que permitan la mejor respuesta a las necesidades de los beneficiarios. Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de mantenimiento efectivo.

Las condiciones de diseño en general, colindancias, relaciones volumétricas, altura de edificación, elevaciones y fachada serán evaluadas y analizadas por el contratista.

5.2.3 REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

El expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las siguientes consideraciones.

Arquitectura y Señalización

El proyecto se basara en el anteproyecto arquitectónico elaborado por el Equipo Técnico del Proyecto y aprobado por el Gobierno Regional del Cusco, previa conformidad de la OSLTPI y la GRI. Es necesario que el contratista realice la verificación de la disponibilidad del terreno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relación con el entorno inmediato.

El proyecto deberá contener todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación. La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados, en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificación.

159


El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio básico de diseño. Se deberá cumplir las condiciones técnicas, funcionales, ambientales, de ventilación, clima, ubicación y de seguridad establecidas.

El contratista deberá estimar en el desarrollo del Proyecto, el uso de sistemas constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas especificadas anteriormente.

El contratista deberá definir el diseño detallado de pisos y zócalos, tanto exteriores como interiores, indicando trama, color y combinaciones de cuerdo al cuadro de acabados propuestos. En esta etapa del proyecto, el contratista deberá definir necesariamente la gama de colores a usarse en la Institución Educativa, tanto en exteriores como en interiores, en estrecha coordinación con la supervisión y con los especialistas del Gobierno Regional del Cusco.

En la memoria descriptiva del expediente Técnico se deberá indicar que el contratista entregara un juego completo de planos de replanteo de arquitectura, a la culminación de la obra.

Estructuras

El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista deberá analizar las cargas de gravedad, con las cargas señaladas en la Norma E.020 y las solicitaciones sísmicas según los requerimientos de la Norma E-030 Diseño Sismoresistente.

El diseño sismoresistente tiene como finalidad evitar la pérdida de vidas minimizar el daño estructural y asegurar una continuidad de infraestructuras educativas.

Para el proyecto estructural en su conjunto se deberá tener en cuenta lo siguiente:

160



- Estructuración y dimensionamientoAnálisis previo de coordinación con los profesionales de las diferentes especialidades con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

- Metrado de CargasSobre la base de la información obtenida, se determinaran las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

- Análisis de cargas verticalesSe preparará la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio

- Análisis sísmicoSe deberá preparar el modelo estructurado tridimensional utilizando software de computadoras para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinaran las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y sísmicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E-030 de tal manera se disminuirá considerablemente la vulnerabilidad sísmica de la edificación.

- Combinación para la determinación de máximos efectos y diseño finalLas cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los máximos efectos de diseño.

- Diseño de los detalles de los elementos no estructurales.

- Diseño de obras exteriores de ser el caso

Asimismo deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente estructural, como del componente no estructural.

Componente estructural

Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es decir la estructura no solamente no debe sufrir daños en sí misma, sino que al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la edificación y su equipamiento, los que permiten la operación continua de sus instalaciones.

Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al mínimo los posibles daños no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones pueden recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningún caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor

159


demanda sísmica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la norma de diseño sismo resistente NTE E-030.

Componente No Estructural

Este aspecto comprende a aquellos elementos o componentes que sin formar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y está conformado, entre otros, por las líneas vitales: Sistema de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicación e Informática, las redes y Sistema de Agua, Desagüe, y las tuberías y ductos en general.

Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativos, así como los suministros e insumos y sus medios de almacenamiento y distribución. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectónicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo raso, elementos decorativos adosados al edifico, recubrimiento, vidrios, antenas, etc.

La reducción de vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar acabo un labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismo leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismo severos, de manera que la edificación pueda mantener su capacidad operatividad o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud.

Para las líneas vitales se coordinara con los diseñadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, de agua y desagüe entre otros.

Para el caso de los componentes arquitectónicos, se desarrollara el reforzamiento o aislamiento de los elementos no estructurales, incluyendo los detalles constructivos para su realización, teniendo en cuenta el anteproyecto que para tal fin fue elaborado.

En la memoria descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar, que el contratista entregará un juego completo de planos de replanteo de estructuras, a la culminación de la Obra.

160



Instalaciones Sanitarias

Sistema de agua fría:

- Abastecimiento desde la red pública (punto de alimentación señalado por el concesionario en la factibilidad del servicio) hasta le sistema de almacenamiento.

- Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para su dotación diría de consumo y reserva contra incendio, máxima demanda simultánea

- Cálculos justificatorios para el sistema de distribución para régimen normal de funcionamiento. Selección de dispositivos.

- Diseño de la red de distribución horizontal, alimentación por servicios, área niveles y ambientes.

- Calculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua fría, tuberías de la distribución a los puntos de utilización.

- Calculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.- Soportes de apoyo y fijación de tuberías.- Protección y señalización de tuberías.- Líneas de montantes y distribución de agua fría de llenado al tanque de agua fría.

Sistema de agua Caliente:

- De requerir la instalación de sistema de agua caliente, deberá justificar el cálculo en la demanda de agua considerando la dotación de agua caliente.

- Los equipos de almacenamiento y calentadores deberá ser los adecuados para el tipo de Infraestructura Educativa.

Sistema de Colectores de Agua Servidas

- Red de desagüe para servicios higiénicos y grupos de servicios- Red de ventilación sanitaria- Calculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la

red de desague y ventilación, indicando caudales por cada servicio.- Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública del

concesionario local en red existente.- Trampas de grasa para cocina, cafetería y zonas de mantenimiento con grasa.- Cámara de recolección de desagües y equipo de bombeo (de ser necesario)

inatorable, hasta la red de descarga por gravedad.- Soportes de apoyo y fijación de tuberías.- Líneas de montante y salidas de recolección de desagues- Líneas de ventilación- Construcción de buzones, cajas de registro, trampas de grasa.- En caso de desagüe de aguas servidas a altas temperaturas considerar el uso de

tubería resistente al calor.

159


Sistema de Drenaje Pluvial.

- Recolección y evacuación e agua pluvial a niveles de piso de techo- Montantes de evacuación de agua pluvial.- Calculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

evacuación de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.- Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o

aguas superficiales.- Drenaje de aguas del subsuelo.- Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio Público u otro punto de

evacuación.

Aparatos Sanitarios

- Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad.

- La definición de las dimensiones de los aparatos sanitarios deberá ser coordinada con la supervisión.

- Se colocaran aparatos sanitarios de uso para infraestructura educativa, con especificaciones técnicas de aparatos, grifería, accesorios de consumo reducido de agua fría y grifería de funcionamiento con tecnología de punta y calidad acorde a las necesidades de los beneficiarios.

Instalaciones Eléctricas

El contratista deberá diseñar, suministrar e instalar el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:

- Diseño de una acometida Eléctrica para el suministro eléctrico que comprende el una red eléctrica desde el punto de alimentación eléctrica indicada por el concesionario al tablero general. El diseño de la acometida eléctrica en el nivel de tensión indicado por el concesionario local en el documento de factibilidad del servicio, de ser necesario se incluirá la elaboración expediente técnico de Sistema de utilización Particular en media tensión que contara con la conformidad y aprobación Técnica del Concesionario.

- Definición de las necesidades de suministro de energía eléctrica y el nivel de tensión correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio, en coordinación con el concesionario local del suministro de energía.

- Diseño del sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica para el sistema de informática y para los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informática es totalmente independiente de la red general.

- Diseño del sistema de alimentadores en baja tensión baja tensión, tablero general, tableros de distribución, tablero de fuerza y especiales, el sistema considerara la red de alimentadores y tableros de la infraestructura existente.

- Memoria de cálculos del sistema eléctrico proyectado que incluirá cálculos de la máxima demanda de potencia, corriente y caída de tensión de todos los circuitos del sistema.

160



- Selección de los dispositivos de protección considerados en el sistema por capacidad de corriente y un estudio de coordinación de protección.

- Selección de alimentadores por capacidad de corriente y verificación por caída de tensión.

- Diseño del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados por las normas nacionales y standares de infraestructura educativa, se presentara un estudio de iluminación de los ambientes típicos que incluya los artefactos de alumbrado seleccionados indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.

- Diseño del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.- Diseño de circuitos independientes de tomacorrientes estabilizados y normados por cada

área correspondiente.- Diseño de alumbrado exterior y perimetral para circulación peatonal o vehicular,

monumental y seguridad se presentara un estudio de iluminación de los ambientes típicos que incluya los artefactos de alumbrado seleccionados indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.

- Diseño del sistema general, equipotencial de protección por puesta a tierra, justificado con los cálculos respectivos.

Equipamiento y redes de cableado estructurado

El Sistema de Cableado Estructurado de datos para el cableado horizontal debe cumplir con las especificaciones de CATEGORIA 6 (TIA/EIA 568-B.2-1).

Las normas y recomendaciones consignadas en esta infraestructura serán los siguientes estándares y adendas.

• ANSI/TIA/EIA–568B Comercial Building Wiring Standard, que permite la planeación e instalación de un sistema de Cableado Estructurado que soporta independientemente del proveedor y sin conocimiento previo, los servicios y dispositivos de telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil del edificio.

• EIA/TIA-568-B.1 (Requerimientos Generales)

• EIA/TIA-568-B.2-1 (Componentes de Cableado – Categoría 6 Par Trenzado balanceado)

• ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos.

159


• ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado.

• J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

A la entrega de la obra el contratista deberá entregar un manual de uso, operación y mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas y los equipos instalados.

Seguridad en Defensa Civil

El proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Se debe determinar las zonas de seguridad y proveer rutas de escape o evacuación, flujos y capacidad del local. Se debe considerar la identificación y ubicación de extintores en zonas de riesgo, alumbrado de emergencia y señalización.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluación de INDECI, además de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la memoria

5.3 REQUISITOS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

5.3.1 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

160



La presentación de los documentos escritos en todas las entregas será en papel “Bond” de 80 grs. Color blanco, tamaño “A-4” o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto, de la Supervisión, profesional responsable de diseño de cada especialidad.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema laser.

La documentación se presentara debidamente encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentación escrita en los entregables.

5.3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS GRAFICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 grs. Y en formato “A” (ISO/DIN), doblados en formato A4, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y en archivadores de palanca simples, debiendo el consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la entrega final.

Todos los planos en todas las entregas deberán estar nítidamente empresas, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto, Supervisión, profesional responsable del diseño de cada especialidad y profesional responsable de la supervisión de cada especialidad, donde corresponda. Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el especialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.

Los planos presentados en CD.

La documentación se presentara debidamente encuadernada y foliada, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, conteniendo toda la documentación descrita en los entregables.

159


5.4 ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO

5.4.1 SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico, Fase 1.B

Los documentos escritos se entregaran en un (01) original impreso y dos (02) copias y los documentos gráficos, en tres (03) ejemplares impresos; así como; tres (03) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y grafica completa.

El desarrollo es a nivel de planos de obra, de arquitectura (plantas, cortes, y elevaciones y detalles constructivos), seguridad, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas.

La entrega se efectuara con una exposición ante la Supervisión y las dependencias competentes del Gobierno Regional del Cusco, por parte de los profesionales de cada especialidad del contratista que conforman el Equipo Técnico del Proyecto.

Los productos por especialidad a ser entregados son los siguientes:

Arquitectura

Planos de Conjunto Actualizado: plantas de distribución arquitectónica generales por niveles, a escala 1/200. Las plantas de conjunto deberán ser debidamente acotadas por conjunto.

Planos a nivel de Construcción de obra, de las plantas de distribución por nivel, zonas o unidades a escala 1/50, los planos deberán tener la siguiente información

- Nombre de los ambientes- Tipo de Piso terminado- Nivel de piso terminado- Cuadro de vanos- Código de acabados - Desarrollo de baños- Ubicación de Muebles fijos- Montantes, ductos para instalaciones- Ubicación de sub estación eléctrica- Ubicación cisterna

160



- Ubicación de escalera de evacuación- Acotación general, a ejes por ambiente- Indicaciones de cortes y elevaciones.

Plantas de techos con niveles de cumbrera y perimetrales.

Cortes a escala 1/50, contando con la siguiente información.

- Cotas exteriores e interiores por niveles- Nombre de los ambientes- Nivel de piso terminado- Indicar los tipos de acabados de muros, techos, zócalos, contrazócalos, etc.

Elevaciones a escala 1/50

- Planos a colores que definan el acabado final de la infraestructura, detalladas con distintos grosores de layer que permitan la diferenciación de lejanía y cercanía de los elementos arquitectónicos, representación de sombras.

- Indicar la cota de techo.

Señalitica

Planos de señalización por sectores

Seguridad

Planos de seguridad y evacuación contando con información correspondiente a:

- Zonas seguras con debida señalización- Rutas de evacuación debidamente señalizada- Ubicación de extintores, de luces de emergencia.

Estructuras

Planos nivel de construcción de obra conteniendo:

- Planos de cimentación- Planos de los muros de contención de ser el caso- Planos estructurales de vigas, columnas, losas, muros, escaleras, etc.- Planos de tijerales de madera o metálicos de ser el caso- Planos de los elementos no estructurales- Planos estructurales de las obras exteriores- Memoria de cálculo


159


Planos nivel de construcción de los sistemas proyectados:

- Red de agua fría- Red de agua caliente (de ser el caso).- Red de desague y ventilación- Red de evacuación pluvial, drenaje de aguas subterráneas (de ser necesarios).- Sistema de riego áreas verdes (de ser el caso)- Planos en planta corte, corte y detalles de las estructuras de almacenamiento de

agua, salas de bombas y equipos, plantas de tratamiento.- Planos de distribución de instalaciones sanitarias interiores.- Memoria de Cálculo

Descripción definitiva y detallada del cálculo de los siguientes sistemas:

- Agua fría- Agua caliente (de ser el caso)- Desagüe y ventilación, tratamiento de aguas servidas (de ser el caso)- Drenaje pluvial y de aguas subterráneas.

Instalaciones eléctricas y de comunicaciones

Planos a nivel de construcción de obra, conteniendo la siguiente información:

- Ubicación del tablero general, tableros principales y tableros de distribución- Ubicación y trazos de montantes y gabinetes eléctricos de la red de

alimentadores- Distribución de salidas de alumbrado, diferenciando las luminarias por

características técnicas. - Ubicación de las luminarias para el alumbrado exterior. - Distribución de salidas de tomacorrientes, diferenciando los de uso general,

educativo y de tensión estabilizada

Documentos de gestión

- Cuaderno de avance actualizado- Diagrama Gantt actualizado

5.4.2 TERCER ENTREGABLE: Expediente Técnico, de obra a nivel de Ejecución de Obra Fase 1.C

La documentación escrita se presentara, en un (01) original impreso y tres (03) copias y la documentación gráfica, en cuatro (04) ejemplares impresas, así como, cuatro (04) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y grafica completa.

160



La presentación comprende los planos a nivel de obra y de detalle (constructivos y de fabricación) de arquitectura, señaletica, seguridad, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, debidamente actualizados compatibilizados y aprobados, así como las memorias descriptivas, especificaciones, metrados, análisis de costos unitarios y presupuesto por especialidad, cuatro (04) perspectivas a color del proyecto definitivo (dos interiores y dos exteriores).

La entrega final de los documentos escritos por especialidad, contendrán: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de ejecución o construcción por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los planos, memoria de cálculo, listado de insumos, metrados sustentados por partida y con los gráficos explicativos que se requieran, presupuesto, análisis de precios unitarios, presupuesto analítico con sus especificas actualizadas acorde a las actividades, formula polinómica, programación de la obra, calendario valorizado de obra, diagrama de barra tipo Gantt.

Este informe deberá presentarse con una exposición de los profesionales de cada especialidad del contratista, ante las dependencias competentes del Gobierno Regional.

Una vez que la supervisión y la GRI, emita la aprobación técnica respectiva, comunicara al Gobierno Regional del Cusco de tal hecho para dar validación y conformidad de los pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente.

Los productos por especialidad a ser entregados son los siguientes:

Arquitectura.

Planos finales de conjunto actualizados: plantas de distribución arquitectónica generales por niveles, a escala 1/200. Las plantas de conjunto deberán estar debidamente acotadas a ejes. Cortes y elevaciones generales

Planos definitivos. Adicionalmente a la información contenida en el segundo entregable, los planos deberán contener la siguiente información.

- Detalles de secciones- Detalles de carpintería metálica- Detalles de carpintería de madera- Detalles de ventanas y puertas- Detalles de muebles fijos- Detalles de baños.- Detalles de cocina.- Detalles de falso cielo

159


- Detalles constructivos: pisos, veredas, pizarras, etc.- Detalle de patios- Cuadros de acabados- Detalles de jardinería y obras exteriores.

Señaletica

Planos definitivos y detalles constructivos de señalización.

Seguridad

Planos definitivos de evacuación y de seguridad

- Plano de ubicación de equipo de seguridad (extintores, luz de emergencia, señaletica).

Estructuras

Planos definitivos y detalles.


Planos definitivos y detalles

Instalaciones eléctricas (Equipamiento y redes de cableado estructurado.)

Planos definitivos y detalles

Seguridad y Medidas de Mitigación Ambiental

Planes de control

Documentos de gestión

Cuaderno de avance actualizado

Listado de láminas por especialidad actualizado

Índice general de la documentación presentada

5.5 FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los productos por especialidad que corresponden ser entregados en el Tercer Entregable son los siguientes:

160



ITEM 01: RESUMEN EJECUTIVO

- Ficha técnica- Índice general de documentación- Presupuesto de resumen - Desagregado de gastos generales- Listado de planos por especialidad- Plazo de ejecución por obra- Diagrama de Gantt- Programación PERT-CPM- Cronograma Valorizado- Listado de equipo mínimo de contratista.

ITEM 02: ARQUITECTURA Y SEÑALIZACION

- Memoria descriptiva de arquitectura y señalización- Cuadro de acabados- Especificaciones técnicas por partida presupuestal de arquitectura y señalización- Presupuesto de arquitectura y señalización- Análisis de precios unitarios- Formula polinomica- Agrupamiento preliminar de formula polinomica- Conformación de monomios y formula polinomica- Listado de insumos- Planilla de metrados.

ITEM 03: ESTRUCTURAS

- Memoria descriptiva de Estructuras- Memoria de calculo- Especificaciones técnicas por partida presupuestal - Presupuesto - Análisis de precios unitarios- Formula polinomica- Agrupamiento preliminar de formula polinomica- Conformación de monomios y formula polinomica- Listado de insumos- Planilla de metrados.

ITEM 04: INSTALACIONES SANITARIAS

- Memoria descriptiva - Memoria de calculo

159


- Especificaciones técnicas por partida presupuestal - Presupuesto - Análisis de precios unitarios- Formula polinomica- Agrupamiento preliminar de formula polinomica- Conformación de monomios y formula polinomica- Listado de insumos- Planilla de metrados.

ITEM 05: INSTALACIONES ELECTRICAS

- Memoria descriptiva - Memoria de calculo- Especificaciones técnicas por partida presupuestal - Presupuesto (incluye el equipamiento e instalación de redes de cableado

estructurado).- Análisis de precios unitarios- Formula polinomica- Agrupamiento preliminar de formula polinomica- Conformación de monomios y formula polinomica- Listado de insumos- Planilla de metrados.

ITEM 06: SEGURIDAD Y MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

- Memoria descriptiva - Presupuesto referencial de plan de mitigación ambiental- Especificaciones técnicas- Planilla de metrados.- Plan de contingencia y evacuación

ITEM 07: PLANOS

- Obras preliminares- Arquitectura- Señalización- Seguridad- Estructuras- Instalaciones Sanitarias- Instalaciones Eléctricas (Inc. Redes de Cableado estructurado y equipamiento)

ITEM 10: ANEXOS

- Estudio de campo ( estudio de suelos definitivo y topografía)

160



- Factibilidad aprobada de servicios de agua y desague, electricidad en media tensión.

- Licencia municipal de construcción y autorizaciones para la ejecución de obra.- Documentación que el consultor considere necesaria y complementaria al proyecto.- Estudios de Impacto Ambiental adjuntando la Certificación Ambiental emitida por la

Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional Cusco.- Cotizaciones de insumos, mobiliario y equipamiento.

5.6 CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El contratista debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores representantes del Gobierno Regional, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original y tres copias una de las cuales será para el contratista, otra para la supervisión y otra para el Gobierno Regional del Cusco, permaneciendo el original en custodia del coordinador del Gobierno Regional del Cusco.

El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances de estudio, las cual se realizaran por lo menos una vez a la semana, siendo responsabilidad directa del contratista mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado del contratista y de la supervisión, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.

CAPITULO VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

Las especificaciones técnicas, tienen por finalidad complementar los lineamentos establecidos en los términos de referencia, detallando los conceptos generales que deben seguir el contratista durante el proceso de desarrollo del proyecto.

El proyectista hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los estándares de acabados e infraestructura que como requerimientos mínimos se encuentran indicados en el presente documento, caso contrario, el contratista presentara los sistemas y materiales propuestos debidamente sustentados, poniéndolos a consideración del Gobierno Regional del Cusco para su aprobación. Los materiales propuestos por el contratista deberán mostrar vigencia tecnológica y demostrar que son susceptibles a mantenimientos efectivos.

El Gobierno Regional del Cusco tiene autoridad respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo. Los criterios de diseño involucran sin excepción las mejores prácticas de construcción, empleando materiales de calidad, equipos y técnicas de última generación, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Gobierno Regional del Cusco, quien tiene

159


además, el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura educativa.

Por otra parte, la omisión de descripciones detalles de materiales y procedimientos construcción en las presentes especificaciones técnicas, refleja la suposición básica, que el contratista que el especialista y conoce la practicas de diseño modernas y más adecuadas a este tipo de edificaciones.

6.1 Arquitectura, Seguridad, y Señalización.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Generalidades

Todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra, serán suministradas por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad y selección de los mismos y de las fuentes de aprovisionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir como mínimo, con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes especificaciones.

De considerarlo necesario, el Contratista elaborar un Plan de Emergencia de previsión de almacenamiento de stock que cubra un lapso no menos de 30 días. Los materiales suministrados y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución de la sobras deben ser de primera calidad, para infraestructura educativa cuando corresponda y adecuados al objeto que se le destina.

Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la obra sin el consentimiento y aprobación de la Supervisión podrán ser rechazadas por este cuando no los encuentre adecuados.

Certificado de Calidad

Los materiales utilizados en obra y que sean fabricados comercialmente, deben estar respaldados por certificados del productor en el que indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas especificaciones y otros de carácter oficial. La certificación debe ser entregada para cada lote de materiales o partes entregadas en la obra. El contratista también presentara certificado de calidad emitidos por organismos nacionales oficiales de control de calidad, en forma obligatoria.

Asimismo, los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presentan características propias de riego deben contar con las especificaciones de producción respecto a su manipulación, transporte, almacenamiento así con las medidas de seguridad a ser tomadas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el productor deberá ser respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional competente.

Esta disposición no impide que la supervisión solicite al contratista, como responsables de la calidad de la obra, la ejecución de las pruebas confirmatorias en cualquier momento, en cuyo caso si se encuentran que no están en conformidad con los requisitos establecidos serán rechazadas estén instaladas o no.

160



Copias de los certificados de calidad por el fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser entregadas al supervisor.

Almacenamiento de Materiales

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la conservación de sus cualidades y aptitudes para la obra.

Los materiales almacenados, aun cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, pueden ser inspeccionados, cuantas veces sean necesarias, antes de que se utilicen en la obra. Los materiales almacenados tienen que ser localizados de modo que se facilite su rápida inspección.

Cualquier espacio adicional que se necesite para tales fines tiene que ser provisto por el contratista sin costo alguno para el Gobierno Regional del Cusco. En le almacenamiento de los materiales es responsabilidad del contratista garantizar medidas mínimas de seguridad a fin de evitar accidentes que afecten físicamente lo trabajadores y personas que circulen en la obra.

Serán responsabilidad de la supervisión la verificación del cumplimiento de las mismas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Los materiales son almacenados, fuera del área de tránsito peatonal y de traslado de maquinarias y equipos.

- Los materiales no sean apilados contra tabiques y paredes sin comprobar la suficiente resistencia para soportar la presión. Se recomienda una distancia mínima de medio metro (0.50m) entre el tabique pared y las pilas del material.

- Las barras, tubos, maderas, etc, se almacenen en casilleros para facilitar su manipuleo y así no causar lesiones físicas al personal.

- Cuando se trate de materiales pesados como tuberías, barras de gran diámetro, etc., se arrumen en camadas debidamente esparcidas y acuñadas para evitar su deslizamiento y facilitar su manipuleo.

- En el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten características propias de riego se planifique y adopten las medidas preventivas respectivas según las especificaciones técnicas dadas por el productor o en su defecto por un personal competente en la materia.

- Las medidas preventivas así con las indicaciones de manipule, transporte y almacenamiento de los materiales de riego sean informadas a los trabajadores mediante carteles estrictamente ubicados en la zona de almacenamiento.

- El acceso a los depósitos de almacenamiento está restringido a la personas no autorizadas y en el caso de acceso a depósitos de materiales de riego las personas autorizadas deberán estar debidamente capacitadas en las medidas de seguridad a seguir y así mismo contar con la protección adecuada requerid según las especificaciones propias de los materiales en mención.

Todas las áreas de almacenamiento temporal e instalaciones de las plantas tiene que ser restauradas a su estado original por el contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

159


Los materiales cuyas especificaciones técnicas se desarrollan a continuación, son los que se han identificado en función al listado de ambientes del programa arquitectónico y que figuran en las fichas que contienen los códigos de acabados. El contratista deberá considerar como requisitos mininos las características que a continuación se describen, y que no tienen naturaleza restrictiva.

Estos materiales pueden ser superados en el desarrollo del proyecto, tanto como en calidad como en cantidad, en el entendido que el contratista es el especialista responsable de la formulación de todos y cada uno de los materiales (partidas) y que el planteamiento final es de su entera responsabilidad, la misma que estar sujeta a la aprobación de la Supervisión y/o del Gobierno Regional del Cusco.

A. REVOQUES Y ENLUCIDOS

Tarrajeo primario, mortero 1:5

a. DESCRIPCION: Comprende todos aquellos revoques (tarrajeos) constituidos por una primera capa de mortero, pudiendo presentar su superficie en forma rugosa o bruta y también plana, pero rayada, o solamente áspera (comprende los “pañeteos”). La superficie se dejará lista para recibir una nueva capa de revoques o enlucido (tarrajeo fino) o enchape o revoque especial.

b. MATERIALES: Cemento: Se utilizara cemento Portland tipo IP.Arena: En los revoques se debe tener mucho cuidado con la calidad de la arena, esta no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos. Cuando este seca toda la arena pasar por la criba N° 8. No más del 20% pasara por la criba N°50 y no más del 5% pasara la criba N°100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio o de piedra molida marmolina, cuarzo o de materiales silíceos, deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Tarrajeo frotachado en muros interiores C: A 1:5; e=1.5cm

a. DESCRIPCION: se dejara la superficie lista para aplicar la pintura. Los encuentros de muros, deben ser en ángulos perfectamente perfilados. Las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados. Los encuentros de muros con el cielo raso terminaran en ángulo recto salvo otra indicación.

b. MATERIALES: Cemento: Se utilizara cemento Portland tipo IP.

Arena: En los revoques se debe tener mucho cuidado con la calidad de la arena, esta no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos. Cuando este seca toda la

160



arena pasar por la criba N° 8. No más del 20% pasara por la criba N°50 y no más del 5% pasara la criba N°100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida marmolina, cuarzo o de materiales silíceos, deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Tarrajeo frotachado en muros exteriores C: A 1:5; e=1.5cm

a. DESCRIPCION: todo lo indicado por tarrajeo en interiores. Incluso el pañeteo, es validos pata el tarrajeo frotachado en exteriores. Se considera en partidas aparte, porque generalmente requiere de un andamiaje apropiado para su ejecución.

b. MATERIALES: Se empleara los materiales indicados para tarrajeo en interiores. C:A 1:5; e=1.5cm.

Vestidura de derrames

a. DESCRIPCION: se refiere a los trabajos d enlucido con mortero de cemento y arena de todos los derrames de los vanos de la obra. Se llama “vano” a la abertura en un muro. En algunos casos el vano es libre, es decir simplemente una abertura, y en otros casos puede llevar una puerta o ventana.Se llama “derrame” a la superficie y la longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro.

b. MATERIALES: Los indicados para tarrajeo en interiores.

Encuentro curvo entre cielo raso y muro

a. DESCRIPCION: los encuentros entre cielo raso y muro se resolverán con una media caña de 2” de radioComprende el revoque constituido por la extensión del tarrajeo del cielo raso teniendo en cuenta dichas especificaciones.Se dejara la superficie lista para aplicar la pintura

b. MATERIALES: Lo indicado para tarrajeo en interiores.

Bruñas y remates 1x1cm

a. DESCRIPCION: para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muro y el cielo raso, encuentro entre muros y columnas, se deberá construir bruñas, en los casos que sea imposible la utilización de bruñas se considerara rodón plástico como remate, específicamente en el cambio de material en una misma superficie. Las bruñas con canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. Las dimensiones de bruñas se harán de 1cm x 1cm o según indicaciones.

b. MATERIALES: Rodón plástico.

159


B. CIELO RASO

Cielo Raso con mezcla C:A 1:5

a. DESCRIPCION: comprende aquello revoques de mortero aplicables sobre la superficie inferior de losas de concreto o aligerados que forman los techos y escaleras de una edificación, con una proporción de cemento arena 1:5. Se dejara la superficie lista para aplicar la pintura. Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; existiendo un cambio entre planos mediante bruñas o según indicación

b. MATERIALES:

Cemento: Se utilizara cemento Portland tipo IP.

Arena: En los revoques se debe tener mucho cuidado con la calidad de la arena, esta no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos. Cuando este seca toda la arena pasar por la criba N° 8. No más del 20% pasara por la criba N°50 y no mAs del 5% pasara la criba N°100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida marmolina, cuarzo o de materiales silíceos, deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

C. PISOS Y PAVIMENTOS

Contra piso e= 30mm, e=40mm

a. DESCRIPCION: este sub piso se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar pisos de vinílico, terrazo, piso cerámico u otro que lo requiera. Efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u otros. El contra piso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:4 y de un espesor mínimo de 3 cm, y acabado de un 1cm, con pasta 1:2. Se aplicara sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas en los pisos superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento.

b. MATERIALES: Cemento: Se utilizara cemento Portland tipo IP.

Arena Gruesa: Deberá ser una arena limpia, seleccionada y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades prejudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general deberá estar de acuerdo con las Normas ASTMC 33-0 T.

Piedra Partida: Sera la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados formados por sílice, cuarzo granitos sanos, andesita o basaltos, que no contengan piritas de fierro ni micas en proporción excesiva. El tamaño máximo será de1 /4”. Debe satisfacer la Norma ASTMC 33-55 T.

Hormigón Fino o Confitillo: en sustitución de la piedra triturada podrá emplearse hormigón natural de rio o confitillo, formado por arena y cantos rodados.

160



Impermeabilizante: Se utilizara impermeabilizante hidrófugo, donde el contra piso lo requiera.

Arena Gruesa: Deberá ser arena limpia y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidad perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, micas o cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTMC C-33-0 T.

Agua: será portable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que puedan, ser perjudiciales al fraguado resistencia y durabilidad de las mezclas.

Piso de cemento pulido con endurecedor.

a. DESCRIPCION: Es el elemento con una superficie pulida y uniforme, destinada a pisos, sometido a un proceso de vaciado y fraguado con acabado y bruñado, de acuerdo a lo especificado en los correspondientes. Asimismo, deberá tener una resistencia al desgaste. Este piso se ejecuta sobre contrapisos o falsos pisos. El piso de cemento comprende 2 capas: la primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual o total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1cm.

b. MATERIALES: Los materiales a usarse serán:Cemento Portland tipo I, arena fina, arena, gruesa, agua, madera para reglas (cedro). Para la primera capa a base del piso se usara una de concreto en proporción 1:2:4Para la segunda capa se usara mortero de cemento-arena en proporción 1:2.Formula Ashford o similar, es un líquido que penetra los poros superficiales de concreto y reacciona químicamente con los componentes del concreto. Aumenta en un 40% la resistencia al compresión, 30% la resistencia a la abrasión y elimina le levantamiento de polvo en la superficie.

Piso de cemento semi pulido bruñado, con endurecedor

a. DESCRIPCION: Es un piso de cemento que consiste en un cavado semipulido ejecutado con mortero de cemento gris y arena en proporción 1: y con formula Ashford, de espesor 1”, bruñado cada 0.80m.

b. MATERIALES: Los materiales a usarse serán:Cemento Portland tipo IP, arena fina, arena, gruesa, agua, madera para reglas (cedro). Para la primera capa a base del piso se usara una de concreto en proporción 1:2:4Para la segunda capa se usara mortero de cemento-arena en proporción 1:2.Formula Ashford o similar, es un líquido que penetra los poros superficiales de concreto y reacciona químicamente con los componentes del concreto. Aumenta en un 40% la resistencia al compresión, 30% la resistencia a la abrasión y elimina le levantamiento de polvo en la superficie.

Piso cerámico de alto tránsito, antideslizante

159


a. DESCRIPCION: Es el elemento de cerámica vitrificada con una superficie no absorbente, antideslizante, destinado a pisos, sometido a un proceso de moldeo y cocción. Se colocara en las duchas y en todo aquellos ambientes indicados en los planos.Asimismo, deberá tener una resistencia al desgaste, clase de utilización (PEI) no menor a 4, para resistir tráfico intensoColor: serán de color uniforme, las piezas deberán presentar el color natural de los materiales que lo conforman.Dimensiones y tolerancias: las dimensiones de las losetas cerámicas vitrificadas serán de 0.305 x 0-305 m. las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos de 0.6% del promedio, más o menos 5% en el espesor.Características: las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ITINTEC 333.004 para la sonoridad, escuadra, alabeo, absorción de agua resistencia al impacto y resistencia al desgaste. Los pisos a colocar deberán ser de calidad.Aceptación: las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser sometidas a la aprobación del supervisor en coordinación con Gobierno Regional. No se aceptaran en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas.

b. MATERIALES: Cerámico verificado 0.305 x 0.305 mDeberá cumplir lo anteriormente especificadoMortero: arena fina y cementoMaterial de fragua: Cemento GrisAgua

Sardinel de concreto f’c=140 kg/cm2 (10x20)

a. DESCRIPCION: Esta partida corresponde a los elementos de concreto simple constituidos por apoyos longitudinales y con poca altura que sirven de separación, barrera o simplemente protección

b. MATERIALES: El material utilizado consiste en una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua con una proporción o dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada.

Veredas de concreto f’c=140kg/cm2 (h=15cm)

a. DESCRIPCION: Se refiere a la construcción de losas de concreto de f’c= 140 kg/cm2, sobre una base granular convenientemente compactada.

b. MATERIALES: Cemento: Se utilizara cemento Portland tipo IP.Arena Gruesa: será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina a gruesa, libre de materia orgánica y salitrosa.Agua: el agua a sr usada en la preparación de la mezcla y en el curado deber ser potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que pueden ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de los otro agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

160



Piedra chancada: será proveniente de la trituración artificial de canfos rodados, formados por sílice, cuarzo, granitos, sanos, andesita o basaltos, que no contengas pintas de fierro ni micas en proporción excesiva. Con dimensiones entre 1” y 1 ½”

D. CONTRAZOCALOS

Contrazocalo de cemento pulido con endurecedor (h=0.1, 0.20, 0.30)

a. DESCRIPCION: Los contrazocalos de cemento pulido con endurecedor consisten en un revoque pulido ejecutado con mortero de cemento gris y arena en proporción 1:5 al cual se le adicionaran un endurecedor tipo formula Ashford o similar.

b. MATERIALES: Cemento portland Tipo I ArenaAguaFormula Ashford o similar como aditivo endurecedorImpermeabilizante para piso

Contrazocalo de cerámico (h=0.10m)

a. DESCRIPCION: Se colocara en los ambientes señalados, y con una altura de 0.10m de piezas cortadas de baldosas de cerámico de 0.30x0.30m, salvo otra indicación.

b. MATERIALES: Cerámico vitrificado 0.305x0.305 m de las mismas características del piso del ambiente. Estas serán de primera calidad.

E. ZOCALO

Zócalo de cerámico 0.30 x 0.30

a. DESCRIPCION: se refiere al revestimiento de los muros con baldosas de cerámico, de acuerdo a las características y dimensiones indicadas en los planos.Los zócalos se colocaran siempre en alturas de hiladas completas.La unión entre esquinas será un ángulo recto con perfiles de PVC de borde redondeado que se aplicara sobre el pegamento para cerámicos antes de colocar la última hilera de cerámicas. Así mismo en el encuentro entre el zócalo y el muro se colocará una bruña de 1 cm.

b. MATERIALES: Las baldosas de cerámica vitrificada eran de primera calidad. Las dimensiones serán las convencionales de 0.305 x 0.305 m.Pegamento en pastaAguaFragua de cemento blanco

F. REVESTIMIENTO

159


Revestimiento de pasos, contrapasos y descanso de escaleras con cemento pulido

a. DESCRIPCION: se refiere al revestimiento de pasos, contrapaso y descanso de escaleras con cemento pulido que comiste en un acabado con mortero de cemento gris y arena en proporción 1:3 de espesor 1”. Los detalles seguirán lo indicado en los planos de arquitectura.

b. Considerar la partida de pasos y contrapasos por ml y el descanso por m2.

c. MATERIALES: Las baldosas de cerámica vitrificada eran de primera calidad. Las dimensiones serán las convencionales de 0.305 x 0.305 m.Pegamento en pastaArena, cemento, aguaFragua de cemento blanco

G. CARPINTERIA DE MADERA

Puertas

a. DESCRIPCION: comprende los materiales del elemento en su integridad, es decir incluye la hoja, junquillos, sobre luz con rejilla, etc,; así como su colocación.

b. MATERIALES: Toda la carpintería de madera a ejecutarse será hecho con cedro.El contraplacado de las puertas será de aglomerado de madera (MDF) con enchape melanimico de 6mm.La madera no deberá tener sumagaciones, ralladuras, partes blandas o cualquier otra imperfección que puede efectuar su resistencia o malograr su apariencia. Toda madera empleada debe ser completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo quesea necesario, por ningún motivo se aceptara madera húmeda.

H. CARPINTERIA METALICA Y HERRERA

Puertas, ventanas y otros

a. DESCRIPCION: este rubro incluye el cómputo de todos lo materiales de los elementos metálicos que no tengan función estructural o resistente.Dentro de esta variedadReviste la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales y planchas de acero, etc. También comprende la herrería, los elementos hechos con perfiles comunes de fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, etc

b. MATERIALES: Serán empleados elementos de fierro que conservan las características del diseño de cada una de las piezas. Angulo, perfiles, bisagras, fierro redondo, cuadrado hueco, platinas, balaustres, cerco de púas, malla, etc., además de la soldadura del tipo eléctrico.Los elementos que requieren ensamblaje esencial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquina perfectamente a escuadra.Los elementos metálicos serán llevados a obra, previo arenado comercial según la norma SSPC-SP6.

160



Se entregaran libres de defectos y torceduras, con la aplicación de una mano adicional de anticorrosivo sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, en el que se aplicara, esmalte sintético o laca o la piroxilina o pintura acrílica, previo masillado y lijado.

Escaleras tipo gato

a. DESCRIPCION: Se refiere a la construcción de la escalera de gato con tubos de fierro negro, de diámetro especificado en los planos.Todo el material a utilizarse debe ser el de mejor calidad y libre de imperfecciones. Los perfiles y planchas serán de acero de calidad estructural ASTM A-36, o del E-24 (designación Siderperu).

Las superficies a soldarse estarán libres de escrita, oxido, grasa pintura, o cualquier material que evite un perfecta soldadura, debiendo para ello ser limpiadas previamente con escobilla de alambre.

Ninguna soldadura o empernado permanente se realizara hasta que la estructura haya sido correctamente alineada.

b. MATERIALES: Tubo de fierro negro 2”Perfiles y planchas de acero ASTM A-36SoldaduraAccesorio de fijaciónAnticorrosivo y esmalte sintético

Baranda de escaleras D=2”

c. DESCRIPCION: Se refiere a la construcción de las barandas de escaleras con tubos de fierro negro de diámetro 2”Todo el material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de imperfecciones. Los perfiles y planchas serán de acero de calidad estructural ASTM A-36 o del tipo E-24.(Designación SIDERPERU)Las superficies a soldarse estarán libres de escoria, oxido, grasa, pintura o cualquier, material que evite una apropiada soldadura, debiendo para ello ser limpiadas previamente con escobilla de alambre.Ninguna soldadura o empernado permanente se realizara hasta que la estructura haya sido correctamente alineada.

d. MATERIALES: Tubo de fierro negro 2”Perfiles y planchas de acero ASTM A-36SoldaduraAccesorio de fijaciónAnticorrosivo y esmalte sintético

Divisiones Metálicas para baños

a. DESCRIPCION: Las puertas y tableros laterales de las divisiones metálicas, serán fabricadas con plancha de acero de 1/32”. Deben considerarse incluidos en esta partida, los accesorios de las puertas de divisiones metálicas. Las bisagras serán de doble acción con rodamiento, los cerrojos serán con recibidor y amortiguador de jebe. Todos los accesorios deberán ser construidos con planchas de bronce con baño de cromo de 1/20”. Igualmente se deben

159


considerar los anclajes necesarios para asegurar una colocación perfecta dentro del vano o pared (cubículos de baño), tanto en lo referente a la horizontalidad y verticalidad de cda pieza como a su encajamiento.

Las planchas serán pintadas con una capa de pintura y anticorrosivo y una capa de esmalte.

b. MATERIALES: Plancha de acero de 1/32”.BisagrasCerrojosAnclajesPintura anticorrosiva y esmalte

Tapa metálica para cisterna y otros

a. DESCRIPCION: se confeccionara una tapa de plancha que servirá como tapa de inspección para cisterna, se le dará acabado con pintura epóxica.

b. MATERIALES: Tapa de fierroPintura epóxica

I. CARPINTERIA DE ALUMINIO

a. DESCRIPCION: Las especificaciones Técnicas indicadas se aplicaran para todas y cada una de las ventanas del proyectoConsidérese también para las mamparas de aluminio de vidrio y todo elemento donde intervenga el material aluminio siendo su método de medición e anteriormente considerado.Se utilizarán en mamparas, ventanas, puertas, barandas, escaleras y otros; perfiles de aluminio natural. Se deberá conseguir juntas herméticas que impidan el ingreso del viento y polvoEn general la carpintería deberá llevar accesorios necesarios por su operatividad (bisagra, brazos reguladores, etc.). El precio incluye el pago por material mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para buen acabado e instalación.

J. CERRADURAS, ACCESORIOS Y BISAGRAS

a. DESCRIPCION: La presente especiación se refiere a los elementos de cerrajería y accesorios para las puertas de madera, vidrio y aluminio y fierro.Comprende los siguientes ítems:

Cerraduras- Cerraduras cilíndricas de manija circular larga- Cerraduras de embutir: cerraduras de auxiliares, candados- Cerraduras para mamparas- Cerraduras para muebles

Cierrapuertas:- Cierra puertas aéreo- Cierrapuertas de piso

Accesorios- Picaportes- Topes

160



CERRADURAS CILINDRICAS DE MANIJA

DESCRIPCION: Se trata de cerraduras de acero de gran calibre cilindrado al frio. Todas las partes sean cromadas y bañadas en zinc para asegurarle la máxima resistencia a la corrosión.Contendrán resortes de compresión en espiral y cojinetes de rodillas en los retractores, para buscar la mayor facilidad de funcionamiento. Estos mecanismos deberán estar contenidos dentro de un chasis cilíndrico para preservar todos los componentes de las cerradurasLos cilindros deberán ser de bronce extruidos, estos cilindros contendrán los pines que deberán ser de aleación níquel plata.

Todas las cerraduras a ser empleadas deberá presentar certificados ISO 9001, garantía no menor a 5 años, y deberán ser aprobados previamente por la supervisión.

DIMESIONES:Cerradura cilíndrica (perilla circular) modelo Carolina (CA) o similar:

- Diámetro de la perilla: 2 1/8” (54mm).- Diámetro de la roseta: 2 9/16” (65mm).- Retiro (backset): 2 ¾” (70mm)

Cerradura cilíndrica (perilla de manija larga) modelo Augusta (AU) o similar:- Diámetro de la perilla al eje 3 1/8” (80mm)- Diámetro e roseta: 29/16” (65mm)

Acabados:Las perillas y rosetas de las cerraduras de construcción cilíndrica serán de acero inoxidable satinado (US320 o similar), acero mate o acero cromado (US26D o similar), según la especificación Federal.

Tipos:Tipo A-CA-5316-US26D o similar:Llave exterior, la perilla exterior siempre irá. La puerta puede ser abierta por el exterior utilizando la llave, una vuelta completa de la llave en la perilla interior la libera o traba; para puertas que determinen entradas secundarias o interiores.

Tipo B-CA5304-US26D o similar:Llave exterior y seguro interior de botón, girando cualquiera de las dos perillas retrae el pestillo. Se abre con llave desde el exterior o girando la perilla interior.La perilla interior siempre libre para salida inmediata; a ser utilizado, generalmente, en puertas de oficinas.

Tipos-CA5260 o similar:Con botón/ranura de emergencia exterior y seguro interior de botón, usado generalmente en puertas de baños de pacientes. Girando cualquier perilla e retrae el pestillo. Oprimiendo el botón del lado interior de traba la acción de la perilla exterior. Girando la perilla interior o cerrando la puerta se libera automáticamente la perilla exterior, evitando quedar encerrado. Esta provista de una ranura en la perilla exterior para accionar el mecanismo del pestillo con cualquier herramienta y liberar la perilla.

Tipo E-CA5301-US26D o similar.Cerraduras e paso, ciega a ambos lados, siempre libres. Girando cualquiera de las dos perillas se retrae el pestillo, para las puertas de baño múltiple de uso público.

159


Tipo K-AU5302LN x 26D o similar.Cerradura con manijas a ambos lados, con botón de emergencia exterior e interior de botón, para las puertas de baño de discapacitados, modelo AUGUSTA, deberá satisfacer las normas US FED 161-N y ANSI 75-1

Tipo L1- CA5404LL-US32D o similar.Cerradura con llave exterior y seguro interior de botón, acero grado 1: acabado acero mate, rellena con plomo con la finalidad e evitar el escape de la radiación. Se utilizara en puerta de sala de Rayos x.

CERRADURAS PARA MUEBLES DE MADERA.

Tipo R1-2044 o similar.Cerradura YALE o similar, pestillo vertical. El pestillo se acciona siempre con la llave. La longitud del cilindro 27mm o 40mm. Ubicación del centro del cilindro, al borde de 20mm.Tipo R2-2045 o similar:Cerradura Yale, pestillo horizontal. El pestillo se acciona siempre con la llave. La longitud del cilindro 27mm o 40mm. Ubicación del centro del cilindro, al borde de 20mm.

CIERRAPUERTAS.

Brazo hidráulico de piso, para mampara de cristal o puerta de madera.

Tipo G: el sistema de vaivén será e tipo hidráulico, de doble efecto, con parada de efecto de retorno a los 90º. Serán de empotrara el piso.El efecto de freno en el retorno, así como la fuerza del mecanismo serán regulables.Serán utilizables en hojas de madera, vidrio y de aluminio, para puertas comprendidas entre un ancho de 850mm hasta 1300mm, y un peo de hasta 170 Kg.

ACCESORIOS

Picaportes

TIPO J

Picaportes de embutir para puertas de madera o de metal. Las puertas inactivas serán fijadas con picaportes de vástago regulable.Los vástagos serán largos máximos de 6” y 12”. El frente de las cajas de los picaportes ser plano de 1 ¼”. El largo de las cajas de los picaportes será de 6 3/8”. Los picaportes serán operados manualmente por cisterna de palanca. Modelo o similar, acabado acero mate

Tiradores

TIPO Q1-C3, 32D Yale o similarTirador 8”, con plancha de 4”x16”, acabado acero satinado

Tipo 2Tirador de bronce 4”, para puertas de madera o fierro.

Tipo 3Tirador de metal plastificados 4”y 2” para muebles de madera.

160



Tipo Q4Tirador de 12” para mamparas de cristal. Será de 10” o 12”, tipo C. acabado acero mate US260, en juego para ambos.

K. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES.

Vidrios y cristales

a. DESCRIPCION: comprende la provisión y colocación de elementos transparentes para ventanas y otros elementos donde se especifiquen, incluyen la unidad todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masilla, junquillos, etc.

b. Para el caso de vidrio se utilizara el doble que tiene un espesor aproximado de 40mm, o el triple al que tiene un espesor aproximado de 6.00 mmEl cristal templado es un vidrio flotado sometido a un tratamiento térmico, que consiste en calentarlo hasta un temperatura de orden de 700ºC y enfriado rápidamente con chorros de aire. Este proceso le otorga una resistencia a la flexión-equivalente a 4 o 5 veces más que el vidrio primario.Una característica impórtate de este cristal es que al romperse se fragmenta en innumerables pedazos granulares pequeños, que no causa daño al usuarioLos vidrios se instalaran, en lo posible después de terminado los trabajos de ambiente.

c. MATERIALES:

Vidrios dobles o triples, incoloros, transparentes o traducidos.Cristal templado incoloro de espesor especificado en planosAccesorios de acero p/vidrio o cristalesE deberá colocar los ganchos, tiradores, junquillos, felpa y todos los accesorios necesarios, para su correcto funcionamiento..

L. PINTURAS

Pintura muros exteriores con látex

a. DESCRIPCION: Se refiere al acabado final de los muros, columnas, vigas, cielorerasos exteriores que son tarrajeados o en concreto expuesto. Este rubro comprende todo los materiales y anos de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en muros exteriores. La pintura es el producto formado por uno o vario pigmentos con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida, después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos de clima y el tiempo; un medio de higiene que permite lograra superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de las cosas y servicios.

b. MATERIALES:

159


Imprimante: se utilizará un imprimante de calidad, no permitiéndose utilizar opciones alternativas con otras denominaciones, el mismo que deberá tener correspondencia con la pintura que se vaya a colocar, con la finalidad de garantizar el buen acabado. Asimismo no se permitirá otro adelgazante que no sea el reacomodado por el fabricante. Se empleará imprimante de la misma marca que el de la pintura.

Pintura: La pintura a utilizar será lates, todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesite ser mezclados, lo serán en la misma obra. Aquello que se adquieran listos para ser usados, deben emplearse si alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. No se permitirán el empleo de imprimaciones mezclada por el sub-contratista de pintura, a fin de evitar la falta de adhesión de las diversas capas entre si. La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz e inclemencia del tiempo.

Pintura látex en cielo raso.

a. DESCRIPCION: Se refiere al acabado final de cielo raso y falso cielo raso que son Este rubro comprende todo los materiales y manos de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de cielo raso. La pintura es el producto formado por uno o vario pigmentos con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida, después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos de clima y el tiempo; un medio de higiene que permite lograra superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de las cosas y servicios.

b. MATERIALES:

Imprimante: se utilizará un imprimante de calidad, no permitiéndose utilizar opciones alternativas con otras denominaciones, el mismo que deberá tener correspondencia con la pintura que se vaya a colocar, con la finalidad de garantizar el buen acabado. Asimismo no se permitirá otro adelgazante que no sea el reacomodado por el fabricante. Se empleará imprimante de la misma marca que el de la pintura.

Pintura: La pintura a utilizar será lates, todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesite ser mezclados, lo serán en la misma obra. Aquello que se adquieran listos para ser usados, deben emplearse si alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. No se permitirán el empleo de imprimaciones mezclada por el sub-contratista de pintura, a fin de evitar la falta de adhesión de las diversas capas entre si. La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz e inclemencia del tiempo.

Pintura oleo mate en marco de puertas

a. DESCRIPCION: este rubro comprende todos lo materiales y manos de obra necesarios para la ejecución de los trabajo de pinturas en los marcos de madera de las puertas. Para suavizar la superficie a pintar se deberá aplicar a masilla y lija para madera. Se aplicara en toda la madera, un persevante antipolilla e insectos destructores de la madera.

b. MATERIALES:

160



Pintura: oleo mate: son pinturas compuestas sobre la base de resinas alquílicas modificadas. Serán de primera calidad.Todos los materiales deberán ser llevados a obra en sus respectivos envases originales.Masilla: es una pasta blanca, flexible de alta adherencia y baja concentración, útil para rellenar fisuras o grietas en superficies de concreto o madera antes de pintar. Fácil de lijar.

Pintura esmalte y anticorrosivo en carpintería metálica

a. DESCRIPCION: comprende el acabado final de la carpintería metálica. Toda la carpintería de fierro será pintada con anticorrosivo y acabado con malte sintético de primera calidad.

b. MATERIALES:

Pintura anticorrosiva: es un producto elaborado con resinas sintéticas debidamente plastificadas y con pigmento inhibidores del óxido.Los elementos a pintarse se limpiaran bien, eliminando los restos de escoria, oxido, etc y luego se aplicaran dos manos de pintura base compuesta de cromado de zinc. Se debe formar una película fuerte con buena durabilidad al exterior, máxima adherencia y prácticamente nula absorción de humedad.

Esmalte: son pinturas en las cuales el vehículo no volátil, está constituido por un mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintéticos) y de resinas naturales o artificiales, oleo soluble o constituyendo un sistema homogéneo. Esta pintura será mate, según la proporción de pigmentos y su fabricación. Se utilizaran preparados de fábrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada.

Disolvente: lo que el fabricante recomiende.

Imprimante

a. DESCRIPCION: se refiere al acabado final de los ductos y cielo raso, (que llevan falso cielo raso). Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de aplicación del imprimante.

b. MATERIALES:

Imprimante: se utilizará un imprimante de calidad, no permitiéndose utilizar opciones alternativas con otras denominaciones. Asimismo, no se permitirá otro que no sea el recomendado por el fabricante.

M. VARIOS

Juntas asfálticas e=1”

a. DESCRIPCION: La junta de separación entre un tramo hecho y el que se coloca a continuación, constituirá la junta.

Una vez terminado el período de curado del concreto de las veredas, las juntas se limpiaran enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura utilizando para ello cepillos metálicos y escobas; para luego proceder con la colocación del material de sellado con cemento asfáltico PEN 250-300, en caliente con arena limpia seca y fina, manteniendo la plasticidad, previa aprobación del ingeniero inspector. Se cuidará especialmente la limpieza

159


de la operación y se retirará el posible exceso de material. El sellado no debe realizarse en días lluviosos ni ventosos, ni de baja temperatura.

El ancho de la junta deberá cumplir con lo especificado en el plano respectivo y deberá estar exenta de polvos, material suelto, fraguada, totalmente seca. Es conveniente eliminar la lechada superficial mediante un escobillado energético.

En caso de que la profundidad de la junta sea superior al diseño, el espacio excedente deberá llenarse con una esponja de poliuretano o similar (teknoporn).Se debe dejar el imprimante asfáltico de 8 a 16 horas, según la temperatura ambiente o lo especificado por el fabricante.

Inmediatamente después de terminada la colocación, se procederá a colocar una capa delgada de arena, encima del material, para evitar el ataque de los rayos ultra violetas. Se retirará el excedente de arena que no se adhiera.

No se calentará este material al fuego directo. De encontrarse muy duro, se calentara con alcohol en “baño maría”. Las herramientas se limpiaran con parafina o con el limpiador especificado por el fabricante.

b. MATERIALES: arena, asfalto RC

Juntas con teknoporn e = 1”

a. DESCRIPCION: En las juntas de contracción y dilatación entre columnas y muros se usará tecnopor.

b. MATERIALES: Tecnopor.

Mesa de trabajo de cocina (incluye cerámico).

a. DESCRIPCION: Comprende la construcción de una mesa de concreto armado, con las dimensiones indicadas en planos, tanto para el lavadero como para el enchape.Constituyen los recubrimientos de la parte superior de los paramentos verticales. Se utilizarán revestimientos cerámicos en áreas que contengan piso de igual material; la altura del cerámico es por lo general 1.00 metros pudiendo variar de acuerdo a las exigencias del diseño.Constituye el vaciado del cuerpo de la mesa de concreto de f’c= 175 kg/cm2, parantes y mesa de 0.10cm. de espesor, considera además el acero de refuerzo f’y= 4200 kg/cm2, el encofrado y desencofrado y el revestido con cerámico color blanco de 0.20 x 0.30 m, tal como se indica en detalle en el plano correspondiente.

b. MATERIALES: Malla de acero corrugado de 3/8”, cemento Pórtland IP, arena gruesa, agua y porcelana para el fraguado, las cerámicos serán de 0.20 x 0.30 m , rodones.

N. SEÑALETICA

160



Señal interior indicativa

a. DESCRIPCION: Se refiere a los letreros que llevaran pictogramas en los lugares requeridos.

b. MATERIALES: Señal indicativa con acrílicoMarco de madera adosadoTipo canefa o de sobre luzSe ubicaran o sobre luz de puertas. Tendrá 0.30m de alto y serán de acrílico de 2mm de espesor, fijado sobre plancha de aglomerado de 4mm en la sobre luz del vano. Los gráficos y letras se pintaran al óleo mate, sobre fondo blanco.

Señal de Seguridad

a. DESCRIPCION: Comprende la pintura a emplear con criterios de seguridad en pisos y otros elementos necesarios.

b. MATERIALES: Pintura de trafico color amarillo y negroDisolvente

O. MOBILIARIO

a. DESCRIPCION: La estructura, patas, lazos y tirante del mobiliario serán de madera sólida.Los tableros de las mesas podrán ser de madera tableada con dos uniones como mínimo.Los materiales adhesivos deben ser en el caso de la unión con machihembrado colas específicas para tableros de madera y en caso de la unión tipo junta debe ser adhesivo térmicoTodas las piezas de madera que conforman la estructura de mobiliario serán de la misma especie, laqueado o barnizado deberán cumplir lo establecido en las especificaciones correspondientes.

b. MATERIALES: Madera, pegamento, lijar, barniz o laca a dos mano.

La especie de la madera es:

Grado de calidad de la madera

En el mobiliario de madera y/o partes de la madera acabada de un mobiliario se considerará para su aprobación los defectos siguientes:

Defectos tolerables con buen sellado1- Perforaciones pequeñas. Agujeros de insectos inactivos de 1 mm hasta 3 mm.de Diámetro producidos por insectos de tipo ambriosa que sumados a sus diámetros den como máximo 6 mm y cuya cantidad no sea mayor de 5 agujeros por 100 cm2 no alineados ni pasantes.2- Perforaciones grandes. Agujeros de insectos inactivos con diámetros mayores de 3 mm producidos por insectos inactivos o larvas perforadas tipo brocas de los domicilios Bostrychidae. Se permiten en elementos no estructurales cuando su distribución es moderada y superficial máximo 3 agujeros por metro lineal. Ni alineados ni pasantes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DENSIDAD BÁSICA

Aguano Cedrelingacateniformis 0.45

159


3- Grietas (aberturas que no atraviesan el espesor de la pieza de madera) hasta de 2 cm de largo. ½ de mayor que la tercera parte del espesor de la pieza y un número tal que no perjudiquen la solidez de ésta.4- Presencia de mancha azul – Hongo que no afecte la resistencia de la madera.5- La inclinación del grado deberá ser máximo de 10 grados.6- Fallas de compresión en piezas no estructurales que no perjudiquen la solidez de estas.7- Defectos de secado no apreciables a simple vista 8- En los tableros de los asientos y respaldares solo se permitirán nodos firmes y sanos en tamaños de 25 mm de diámetro en las piezas estructurales del mobiliario de madera tales como: Costados, carteras, patas de mesa, patas de sillas quijadas de asientos lazos inferiores, etc. Se permitirán nudos firmes y sanos en tamaños menores de 10 mm de diámetro, en ambos casos que no se encuentren en los cantos y que no afecten el comportamiento estructural de los muebles.

P. EQUIPAMIENTO

a. DESCRIPCION: se especificarán equipos de última generación.

6.2 ESTRUCTURAS

Generalidades

Tienen por finalidad complementar los lineamientos establecidos en los términos de referencia, detallando los conceptos generales a seguir por el contratita durante el proceso de desarrollo del proyecto. Son de carácter general y donde sus términos no lo precisen, el Gobierno Regional del Cusco tiene autoridad respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y método de trabajo.

Parte complementaria de estas Especificaciones, son las normas y reglamento vigentes establecidos por:

- Reglamento nacional de edificaciones- Normas técnicas peruanas de ensayo de materiales- Manual de normas ASTM- Manual de normas del ACI 318 (última versión)- Manual del American Welding Society-AWS- Manual del American institute Steel Construction – AISC (última version)- Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente

mencionadas de cada especialidad.

Los criterios de diseño involucran sin excepción las mejores prácticas de construcción, empleando materiales de calidad y técnicas de última generación, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Gobierno Regional.

Por otra parte, la omisión de descripciones, detalladas de materiales y procedimientos de construcción en las especificaciones refleja la suposición básica que el contratista es el especialista y conoce las practicas del diseño.

160



Todo material indicado sera de primera calidad y estará sujeto a la aprobación del Gobierno Regional, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura educativa.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. OBRAS PROVISIONALES.Son obras de carácter transitorio, para el servicio del personal administrativo y obrero, necesarias para la buna marcha de la construcción. Dentro de las instalaciones básicas se debe tener en cuenta:

- Agua y desagüe

El agua es un elemento primordial para el proceso de la construcción, por lo tanto, es obligatoria la instalación de ese servicio, efectuándose la distribución de acuerdo con las necesidades de los trabajos, cubriendo también a los servicios higiénicos. Los servicios higiénicos deberán contar con su sistema de desagüe respectivo.

- Energía

Se deberá colocar los puntos de luz y fuerza en lugares seguros, lejos en lo posible de las zonas húmedos

B. TRABAJOS PRELIMINARES.Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar las obras. Los trabajos realizados deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en las Normas Técnicas Vigentes.El método de ejecución a utilizar para las labores previas y necesarias para iniciar la obra será escogido o propuesto por el contratista y aprobado por el inspector o supervisor con lo cual dará el parte para el inicio de los trabajos en la obra.

C. CONCRETO SIMPLELas especificaciones de este rubro corresponden las estructuras de concreto, en la que nos es necesario el empleo de armadura de refuerzo. El concreto simple a emplear debe de estar dosificado en forma tal que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia no menor a f’c=100 kg/cm2, salvo sustentación con cálculos de contratista.

Cemento: A usar será Portland Tipo IP, que cumpla con las normas ASTM-C 150, NTP 334.009.

Hormigón: Será material procedente de rio o de canteras, compuesto de agregados finos y gruesos, de partículas duras, resistentes a la abrasión,, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales.Su granulometría debe estar comprendida entre lo que pase por la malla número 100 como mínimo y la de 2” como máximo.

159


Agregado Fino: Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia, de rio o de cantera, de granos duros, resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo y materias orgánicas, que cumpla con las Normas establecidas por el STM C-330 Y NTP 400.037.Agua: Para la preparación del concreto se debe contar con agua la que debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura (esto es, sin presencia de sulfatos).Tampoco se deberá usar aguas servidas.

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva del contratista.

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, o una deformación máxima acorde con lo exigido por el reglamento nacional de edificaciones.

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntado, arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la intemperie.

El encofrado no se amarrar ni se apoyara en el refuerzo. Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto.

D. CONCRETO ARMADO

Las especificaciones de este rubro corresponden a las estructuras de concreto armado. Complementan estas especificaciones lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones (E-060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de Concreto de la ASTM.

Cemento: El cemento a utilizar será tipo Portland IP o el sustentado por el contratista, que cumpla con la Normas del ASTM-C150 y NTP 334.009. Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 kg (94 lbs. /Bolsa).Si el contratista lo cree conveniente podrá recomendar usar cemento a granel, para lo cual debe asegurar un almacenamiento adecuado, de tal forma que no se produzcan cambios en su composición y características físicas.Agregados: las especificaciones concretas están dadas por las Normas STM-C33 tanto para los agregados finos como para los agregados gruesos además, se tendrá en cuenta la Norma ASTM-D448 para evaluar la dureza de los mismos.

Agregados Fino: ArenaDebe ser limpia, silicosa, lavada de granos duros, resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosos y esquistos, pizarras, álcalis y materia orgánica. Se controlara la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C40 y la granulometría por ASTM-C136, ASTM-C17 y ASMT-C117. Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los valores siguientes.

MATERIAL % PERMISISBLE EN PESO

Material que pasa la malla Nº 200 (deig.

160



ASTMC-117)Lutitas. (desig. ASTM C-123, gravedad especifica de liquido denso 1.95)Arcilla (desig. ASTM C-142)Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, mica, granos cubiertos de otros materiales, partículas blandas o escamosas y turba)Total de todos, los materiales deletéreos

3

1

12

5

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al aprobarse por medio de mallas estándar (ASTM desig. C-136). Deberá cumplir con los siguientes límites.

MALLA %QUE PASA

# 4# 6# 8# 16# 30# 50# 100

10095-10095-7085-5070-3045-1010-0

El módulo de fineza de la arena variara entre 2.50 a 2.90. sin embargo, la variación entre los valores obtenidos con pruebas del mismo agregado no debe ser mayor a 0.30

Agregado grueso: Piedra

Deberá ser de piedra, grava, rota o chancada, de grano duro y compactado. Deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter deletérea. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-22

La forma de las partículas del agregado deberá ser dentro de lo posible angular o semiangular. Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes ASTM C131, ASTM-C88 y ASTM C127, cumpliendo además, con los siguientes límites.

MALLA %QUE PASA

1 ½”1”½”#4#8

10095-10025-60

10 Max5 Max

En elemento de espesor reducido o ante la presencia de gran densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del

159


concreto, siempre que cumpla con el slump o revenimiento requerido y que la resistencia obtenida sea la adecuada.

AguaDebe ser potable, fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, materias orgánicas, particulares de humos, fibras vegetales, etc.Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias anotadas anteriormente y que demás, no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se considera como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinado según Normas ASTM- C70

AditivosSe permitirá el uso, de aditivos, tales como acelerantes de fragua, reductores de agua, densificdores, plastificantes, etc., siempre y cuando sean de calidad reconocida y comprobada.No se permitirá el uso de productos que contengan cloruros de calcio o nitratos.En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las especificaciones ASTM correspondientes.

AceroEl acero para el refuerzo de concreto, será un material obtenido de la fundición en altos hornos generalmente logrado bajo las normas ASTM-A 615 A 617; sobre la base de su carga de influencia fy=4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5900 kg/cm2, elongación de 20 cm mínimo 8%.

Resistencia de concretoTodas las estructuras, salvo excepción justificada con cálculos, serán diseñadas con concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2 o superior basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 28 días del vaciado.

Encofrados.Los encofrados serán formas de madera, acero, fibra, acrílica, etc., cuyo objetivo principal será contener el concreto vaciado, proporcionando la forma estructural o arquitectura requerida para cada elemento.Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultarte de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificas cumpliendo con la Normas del ACI-370Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales menos que sea requerido o permitido. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200 kg/m2.

E. ESTRUCTURAS METALICAS

Acero Estructural:El acero estructural estará en conformidad con la última edición de una de las siguientes especificaciones:

- ASTM- A 283-C- DIN 17100ST 37- STRUCTURAL STEEL – ASTM A – 36 (planchas y perfiles laminados en caliente,

acero al carbón y calidad estructural)

160



Electrodos para soldadura:Los electrodos para soldadura manual de arco protegido serán de l clase E-60xx, de la última edición de “Specification form lild- steel Arc- Welding Electrodes, ASTM A – 233”

Mano de Obra:Las soldadura serán hechas solamente por soldadores calificados que hayan sido previamente evaluados mediante pruebas como as que se prescriben en el estándar code for welding in building construction” de “American Welding Society”, para llevar a cabo el tipo de trabajo requerido.

PinturaSe usara un sistema de pintura alquidico formulado para su aplicación en ambientes marinos e industriales normales. El sistema seleccionado debe ser de primera calidad y contar con las hojas técnicas de especificaciones, rango de aplicación y certificaciones correspondientes al producto.

F. MUROS Y TABIQUES

Muros de albañileríaEn este rubro se consideran los trabajos de albañilería con unidades de arcilla de ladrillo tipo King Kong industrial. El tipo de aparejo del muro podrá ser:Muro de cabeza, es decir el ancho del muro será igual a la dimensión intermedia de la unidad de albañilería.Muro de soga, es decir el ancho del muro será igual a la dimensión intermedio de la unidad de albañilería.Muro de canto, es decir el ancho del muro será igual a la menor dimensión de la unidad de albañilería.En caso de optar por albañilería confinada con ladrillo de arcilla, se deberá utilizar unidades solidas de ladrillo KK con 30% de vacios tipo V y mortero cemento: arena 1:4En general los materiales deben cumplir con las siguientes especificaciones:

Unidad de AlbañileríaPropiedades físicas Tipo IPV: (Tipo V ver RNE)

- Alveolos perpendiculares a la cara de asiento con una área no mayor del 30% del área de la sección bruta

- Dimensiones nominales: 90x130x240 mm- Resistencia mínima a la compresión f’b=130 kg/cm2- Variabilidad dimensional:- Mas menos en longitudes de hasta 100mm- Mas menos en longitudes entre 100 y 150 mm- Mas menos 2% en longitudes mayores de 150mm- Albeo máximo (concavidad convexidad) de 4mm- Densidad mínima 1650 kg/m3- Absorción máxima menor de 22%- Coeficiente de saturación menor de 0.88- Sin eflorescencia según NTP331.018

Todas las unidades de la albañilería deberán cumplir adicionalmente con lo siguiente:- No tendrán partículas extrañas en su superficie o en su interior, tales como

guijarros, conchuelas, nódulos de arena o cal.

159


- En unidades de arcilla será inaceptable tanto, la falta de cocción, verificable por la usencia de sonido metálico al golpearse con un jarillo, como el exceso de cocción característico por superficies vitrificadas y mancha de sales.

- No tendrán resquebrajaduras, fracturas, hendiduras grietas ni otros defectos similares.

Mortero

El mortero cumplirá con las normas NTP 399.607 Y 399.610, y será una mezcla proporcionada en volumen de una parte de cemento y cuatro partes de arena, a la que se añadirá la cantidad máxima de agua necesaria para producir una mezcla trabajable y adhesiva sin causar segregación de los componentes. El espesor mínimo de las juntas de mortero será de 10 mm. El espesor máximo será igual a dos veces la tolerancia dimensional de la altura de la unidad sentada mas 4 mm. Los muros confinados con juntas a ras deberán llevar un refuerzo de alambre numero 8 cada tres hiladas, ancladas en las columnas de confinamiento.

6.3 INSTALACIONES SANITARIAS

Los presentes especificaciones técnicas de materiales para las instalaciones sanitarias complementan los términos de referencia bajo las cuales el contratista debe elaborar un proyecto a n9ivel de ejecución de obra.

El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales, equipos y dispositivos que se indican como requisitos mínimos, pudiendo estos ser mejorados de acuerdo al avance tecnológico, sin que ello signifique un incremento de presupuesto referencial.

Las presentes especificaciones técnicas son de cumplimiento mínimo, las mismas que podrán ser mejoradas; ampliadas y/o detalladas, es decir no son limitativas, de acuerdo a los requerimientos técnicos del proyecto. Las características de los materiales de los accesorios, equipos, etc., y particularmente de los aparatos sanitarios, deberán ser detalladas en el proyecto a nivel de ejecución de obra para facilitar su ejecución e instalación

Generalidades.

Los materiales que debe considerarse en el proyecto serán nuevos y de uso educativo, de reconocida calidad y de utilización actual en el mercado nacional e internacional. En el ítem “materiales” de las “EPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDAS” a elaborarse en el proyecto a nivel de ejecución de obra por parte del contratista, deben ser concordantes con las indicaciones del fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones. Deberán contener recomendaciones de manipulación, transporte y almacenaje en obra, para prevenir daños a personas y equipos.

SISTEMA DE AGUA FRÍA

160



Las presentes especificaciones técnicas de materiales para las instalaciones sanitarias complementan los términos de referencia bajo las cuales el contratista debe elaborar un proyecto a n9ivel de ejecución de obra.

El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales, equipos y dispositivos que se indican como requisitos mínimos, pudiendo estos ser mejorados de acuerdo al avance tecnológico, sin que ello signifique un incremento de presupuesto referencial.

Las presentes especificaciones técnicas son de cumplimiento mínimo, las mismas que podrán ser mejoradas; ampliadas y/o detalladlas, s decir no son limitativas, de acuerdo a los requerimientos técnicos del proyecto. Las características de los materiales de los accesorios, equipos, etc., y particularmente de los aparatos sanitarios, deberán ser detalladas en el proyecto a nivel de ejecución de obra para facilitar su ejecución e instalación

Generalidades.

Los materiales que debe considerarse en el proyecto serán nuevos y de uso educativo, de reconocida calidad y de utilización actual en el mercado nacional e internacional. En el ítem “materiales” de las “EPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDAS” a elaborarse en el proyecto a nivel de ejecución de obra por parte del contratista, deben ser concordantes con las indicaciones del fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones. Deberán contener recomendaciones de manipulación, transporte y almacenaje en obra, para prevenir daños a personas y equipos.

SISTEMA DE AGUA FRÍA

El sistema de almacenamiento a proyectarse será indirecto mixto (tanque cisterna y elevado)

La elección del tipo de electrobombas, será exclusiva responsabilidad del proyectista.

Tuberías:

Comprende el suministro y colocación de tuberías de Distribución, la colocación de Accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos desde el lugar donde entran a una habitación hasta su conexión con la red de alimentación.

Además comprende los canales en la albañilería la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la sujeción de los tubos.

En el metrado deberán figurar en partidas independientes las tuberías de diversos tipos de acuerdo a su diámetro.

La tubería será de PVC color gris (poli cloruro de Vinilo) rígida, clase A-10 unión roscada y debe cumplir los requisitos establecidos en la NTP ISO 4422.

159


Los accesorios serán de PVC rígido, clase A-10 unión a simple presión, Según NTP ISO 4422.

Cemento solvente o pagamento Según NTP ISO 4422.

Es de carácter obligatorio, e indispensable que el contratista especificase características técnicas, tales como:

Presión de trabajo, norma de fabricación, ciñéndose en este último caso la Norma de fabricación ASTM y expuestas en concordancia a lo normado para las “ESPECIFICAIONES TECNICAS POR PARTIDA”

Accesorios:

Serán de PVC, llevarán impresa en alto relieve la marca del fabricante, serán fabricadas para 200 libras/ pulgadas2 a más de presión de trabajo.

El interior de los accesorios y conexiones serán totalmente liso., debiendo especificarse igualmente. Presión de trabajo, soldadura, norma de fabricación, ciñéndose en este último caso a la norma de fabricación ASTM y expuestas en concordancia a lo normado para las “ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDAS”

Uniones universales:

Serán totalmente fabricados en bronces, bajo Norma ASTM. Su instalación se hará aun cuando en los planos no esté especificado en los siguientes lugares:

- Juntos las válvulas, una a cada lado (en caso instalaciones empotradas)- En las instalaciones visibles, siendo necesario en estos casos una unión

universal por válvula.

Válvulas:

Las válvula de hasta 2“de diámetro serán de bronce con uniones roscadas con material de fabrica y presión de trabajo grabada en alto relieve en el cuerpo de la válvula para 125 lb/pulg2.

Las válvulas de 2 ½” de diámetro y mayores, sern de fierro fundido con armadura de bronce y uniones bridadas

Caños Cromados.-

Se usarán grifos en los lavaderos de mayólica y en los puntos señalados en los planos, serán cromados, y de los diámetros indicados en los planos.

VARIOS

Soportes y Colgadores.-

160



Las tuberías colgadas a paredes o ductos, se instalarán con colgadores, soportes, escuadras, rodillos, y abrazaderas, etc. del tipo normal para el diámetro y clase de tubería, de acuerdo a los planos.

Todos estos elementos serán fijados en pernos empotrados sujetos a insertos o pernos fijos con disparo a pistola.

En general los soportes de apoyo de tuberías de agua de 1/4” y mayores se espaciarán 3 mts. como máximo y los de menor diámetro de 1.5 mts. como máximo.

Pases de Muros.-

En los muros de concreto armado se colocarán antes del vaciado del concreto, niples roscados a ambos extremos que tendrán un anillo soldado del doble de diámetro del tubo, de plancha de fierro de 1/8” de espesor, en el sector que queda en el concreto para impermeabilizar y fijar el paso.

Estos pases se colocarán en la cisterna.

DESINFECCION DE LA RED

Después de probadas y protegidas las tuberías de agua se lavarán con agua limpia y se desaguarán totalmente.

El sistema se desinfectará usando una mezcla de solución de cloruro de sodio, hipoclorito de calcio o cloro gas.

Se llenarán las tuberías y tanques lentamente con agua aplicando el agente desinfectante en una proporción de 50 partes por millón de cloro activo.

Después de 24 horas de haber llenado las tuberías se probarán en los extremos de la red el cloro residual.

Si acusa menos e cinco partes por millón, se evacuarán de las tuberías y se volverá a repetir la operación de desinfección hasta observar las 5 partes por millón de cloro residual, luego se lavarán las tuberías con agua potable hasta eliminar el agente desinfectante.

PRUEBA

Instalaciones Interiores.-

Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas:

Las tuberías se llenarán de agua y con una bomba de mano se alcanzarán 100 lbs/pulg2. de presión que será mantenida durante 15 minutos, durante las cuales no deberán presentarse escapes.

Instalaciones Exteriores.-

159


Antes de cubrir las tuberías de las redes exteriores, se someterán a pruebas siguiendo el mismo procedimiento y presión que para las redes interiores, la duración será de 30 minutos.

Equipo.-

La Residencia o Contratista deberá tener en obra todos los implementos necesarios para la prueba y número suficiente para que estas sean realizadas con eficiencia.

Planos de Replanteo.-

La Residencia o Contratista proporcionará a la Institución, los planos de replanteo de obra indicando posición acotada de las tuberías, válvulas y accesorios.

Sistema de Agua Caliente.(de ser el caso)

Para el sistema de agua caliente se tomara en cuenta los puntos definidos y la distribución de las tuberías tipo Hidro3, el equipamiento para el calentamiento y los accesorios y pegamentos respectivos para este tipo de instalación.

Para conducir agua caliente a una temperatura máxima en uso continuo de 82.2Cº (180ºF)

Fabricados según norma ITINTEC 399.072

SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

Tuberías

Para el caso de las instalaciones interiores, las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas especificaciones serán de policloruro de vinilo de media presión (PVC-SAL) rígido, especial para desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas de fabricación NTP.

Para el caso de las instalaciones exteriores (entre cajas de registro) y/o buzones de inspección). Las tuberías, para desagüe serán de policloruro de vinilo para unión flexible (PVC-UF) fabricadas de acuerdo con las normas NTP e ISO.

Accesorios.

Los accesorios (tees, reducciones, etc.) serán fabricados de una sola pieza y no debe tener defectos en su estructura deberán presentar una superficie lisa.

OTROS ACCESORIOS

Registros.

160



Será de bronce con tapa roscada y con ranura para ser removida con desarmador.

Se engrasara la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del piso en los lugares indicados en los planos. En caso de que la tubería este diseñada para ir colgada los registros tendrán la cabeza en forma de dado para ser accionados de forma libre.

Sumideros.

La colocación de este accesorio que será de bronce, con rejilla removible se instalara a la red mediante trampa “P” y en el encuentro de las gradientes asignadas al piso.

Ventilación

La tubería para el sistema de ventilación debe ser de PVC, con diámetro no inferior a 2” el que debe terminar a 0.30m S.N.T.T y en un sombrero del mismo material.

CAJAS DE REGISTRO

Las cajas de registro en la instalación sanitaria se construirán en concreto o mampostería. Las dimensiones pueden ser de 0.30 x 0.60m (12” x24”) o de 0.60 x 0.60m (24” x 24”), con marco metálico y tapa de concreto armado o de material de acabado de piso.

BUZONES

Los buzones se construirán en concreto, teniendo como diámetro interior de 1.20m para los buzones de hasta 2.50m de profundidad, con marco y tapa de fierro fundido.

El techo de los buzones también será de concreto y tendrán un refuerzo de acero, donde la losa de buzón tendrá como mínimo 0.15 m de espesor. El fondo de los buzones llevara una media caña, el cual tiene el propósito de orientar el sentido del flujo de las aguas servidas, según la llegada y salida de las tuberías.

APARATOS SANITARIOS

Para los aparatos sanitarios, se deberá considerarse material de alta calidad y de infraestructura educativa, en este caso, se deberá considerar la losa vitrificada clase A o acero inoxidable grado 316 AISI, satinado N4. La definición de las dimensiones de los aparatos sanitarios deberá ser debidamente coordinada con el Gobierno Regional. Las griferías de los aparatos sanitarios serán de bronce cromado.

159


EQUIPOS

Los equipos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de las instalaciones sanitarias consideradas en el proyecto, deberá ser de suministro e instalación obligatoria y de responsabilidad del contratista, así como, de aquellos que siendo necesarios, podrían involuntariamente no haber sido considerados en las presentes especificaciones técnicas. El dimensionamiento y determinación de las características técnicas de los quipos, son de exclusiva responsabilidad del contratista, los que constituirán las características técnicas finales para la adquisición de los mismos.

6.4 INSTALACIONES ELECTRICAS

El contratista deberá suministrara e instalar todos los materiales, equipos y dispositivos que se indican como requisitos mínimo, pudiendo estos ser mejorados de acuerdo al avance tecnológico, sin que ello signifique un incremento del presupuesto referencial. Las siguientes especificaciones técnicas son las mínimas a ser consideradas por el contratista, las cuales deberán ser completadas de acuerdo a o requerimientos del proyecto.

A menos que se especifique los contrario los materiales, accesorios y equipos eléctrico deberán cumplir en líneas generales con los siguientes normas:

Código Nacional de Electricidad utilización “CNE” Suministro.

Código Nacional de Electricidad Utilización “CNE” Utilización 2011

Normas técnica peruana NTP

Reglamento nacional de edificaciones 2006

Norma Técnica Confort Seguridad y Especiales – MINEDU

Normas IEC - Comisión Electrotécnica Internacional.

National electrical code “NEC”

American National Standards Institute “ ANSI”

DISPOSITIVOS DE USO Y CONTROL

Interruptores de iluminación

Será con mecanismos tipo balancín, de operación silencios, encerrado en capsula fenolica estable, conformando un dado pesado modular, intercambiable y con terminales compuesto por tornillo y láminas metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Para conductores 2.5mm 2 a 6mm2

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional

160



Del tipo para instalación empotrada, y para colocarse sobre placas de aluminio anodizado d tamaño dispositivo estándar. Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de corrosión.

Para uso general en corriente alterna. Para cargas inductivas hasta su máximo amperaje y voltaje 10A, 220 VCA, 60 Hz.

Podrán ser unipolares, bipolares y de conmutación.

De acuerdo a los ambientes de utilizaran los interruptores reguladores de intensidad.

Tomacorrientes

Todos los tomacorrientes serán dobles para 10 A, y 220V, para insertar enchufes con espiga redonda según la resolución ministerial Nº 175-2008-MEM/DM Nro 020-126, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo, con toma de puestas a tierra. Se utilizaran los tomacorrientes indicados en la norma NTP-IEC60884-1

Placas

Placa para Equipos de Cómputo: Placa de nylon moldeado de color naranja, para una resistencia máxima de impacto, abrasión, grasa, aceite, ácidos y resistente esfuerzos mecánicos, con tornillos de sujeción metálica del color de la placa.

TABLEROS

Serán del tipo empotrado, fabricado en plancha de fierro laminado en frío de 1.5 mm espesor, sometido a tratamiento anticorrosivo, de buen acabado, con excelentes características de adherencia, elasticidad, resistencia química y mecánica, debiendo cumplir con las recomendaciones NEMA 7

Gabinete

Es la estructura o caja metálica que contiene los interruptores, barras, cables de conexión y accesorios, comprende una caja, marco y tapa con capacidad para albergar interruptores termo magnéticos engrampe y diferenciales del tipo riel

La caja será del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro laminado en frío de 1,5 mm., de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados de diámetros variados 20, 25, 35, 40 mm., etc., de acuerdo a los alimentadores.

Las dimensiones de las cajas serán recomendadas por los fabricantes de cajas. Deberán tener el espacio necesario a los cuatro costados para poder hacer todo el alambrado en ángulo recto.

159


El marco y la Tapa Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la misma. El marco llevará una plancha que cubran los interruptores.

La tapa deberá ser de una sola hoja, incluirá chapa, llave y pintada en color gris oscuro, al ducto y en relieve deberá llevar la denominación del tablero.

El tablero deberá contar con una barra diseñada para albergar interruptores diferenciales en la parte inferior de acuerdo al detalle.

Barra de Neutro

La barras serán de cobre y estarán aisladas del gabinete contaran con perforaciones y tornillos de cobre para fácil instalación

Interruptor General

Este interruptor general será termo magnético del tipo engrampe o tornillo con disparo térmico fijo y disparo magnético, de alta resistencia mecánica, desconexión de las 03 fases, de capacidad de ruptura; deberá ser ubicado separadamente de los demás, en la parte superior o inferior, para no ser confundido. El cableado hasta él, deberá llegar lo mas directamente posible sin recorrer la caja del tablero.

Deberá identificarse claramente los bornes de llegada de la línea (LINE) y salida a la carga (LOAD).

Interruptores circuitos derivados

Los interruptores para circuitos derivados serán termo magnéticos del tipo engrampe, con protección contra sobrecargas y llevar claramente marcadas las disposiciones de conexión y desconexión (ON/OFF). Sus características de operación, deberán considerar las condiciones climáticas de la zona donde van a ser instalados. La conexión de los alambres deberá ser lo más simple y segura posible, las orejas serán fácilmente accesibles, la conexión eléctrica deberá asegurar que no ocurra la menor perdida de energía por falsos contactos.

La operación será manual (trabajo normal) y disparo automático en caso de sobrecargas o cortos circuitos. El mecanismo de disparo deberá ser de

De apertura libre, asegurándose así que permanezca cerrado en condiciones de cortocircuito. El mecanismo de desconexión operará cuando exista una sobrecarga o corto circuito en los conductores, desconectando simultanea y automáticamente los dos o tres polos del interruptor.

Los contactos deberán ser de aleación de plata de alta conductividad y resistencia mecánica, de modo que aseguren un excelente contacto eléctrico, y se disminuya la posibilidad de picados y quemado.

Interruptores diferenciales

Los interruptores serán tipo riel. Sus características de operación, deberán considerar las condiciones climáticas de la zona donde van a ser instalados, cualquier falla que

160



ocurriese por la no previsión de este factor será por cuenta del constructor dentro del plazo de garantía del interruptor.

CONDUCTORES

Fabricados de cobre electrolítico recocido 99.9% IACS, cableado, temple blando, alta resistencia dieléctrica, con aislante retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos..

LUMINARIAS

Aulas, pasillos y ambientes administrativos

Las luminarias para el alumbrado interior serán metálicas fabricadas en plancha de fierro de 0.6 mm (min) laminada en frio y esmaltada en color blanco, con rejillas reflectoras semi-parabólicas, con lámparas fluorescentes T5 (tono de luz blanca) con equipo de encendido electrónico.

EQUIPAMIENTO y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Los equipos a considerar serán de acuerdo a la necesidad de la Institución acorde a las últimas tecnologías, se deberá prever y considerar puntos para nuevas tecnologías como por ejm fibra óptica.

Deberá prever salidas para la instalación de los diferentes equipos a considerar, se usara tubería y cableado de primera y acorde a las necesidades y proyecciones de los servicios tanto en nueva tecnología como en los diferentes ambientes.

CAPITULO VII.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FASE 2.

7.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área donde se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes termino de referencia, efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y económica tomando en cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutara la obra, los accesos, condiciones del transportes del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, fuetes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los lentos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguido.

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la entidad, que incluye las obras del proyecto relacionadas con los estudios

159


preliminares, los términos de referencia y demás documentación contractual, el reglamento nacional de edificaciones y la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

7.1.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION

Cualquier falta, descuido error u omisión del contratista en la obtención de información no lo liberara de la razonabilidad de apreciar adecuadamente la dificultades y costos, para la ejecución satisfactoria de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documento contractuales. Por tato el contratista no podrá presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de la obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los documentos.

El contratista a través de su gerente del proyecto deberá efectuar un análisis detallado de la programación de ejecución de obra y consecuentemente del equipo que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole.

7.1.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demás documentos que forman parte del mismo a satisfacción de la supervisión

El contratista se deberá someter solo a las órdenes de supervisor.

En caso de sufrir algún imprevisto en la obra, el contratista deberá remediar cualquier, perjuicio ocasionado a la entidad.

7.1.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definido la fecha de inicio de obra, el contratista deberá presentar a la supervisión, el cronograma de construcción fechado concordado con su diagrama PERT o CPM y un plan general de los trabajos a ejecutar para su aprobación. En estos documentos se indica claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demás datos necesarios para la correcta y oportuna ejecución y control de obra. Conjuntamente con estos documentos el contratista deberá entregar el cronograma de empleos del personal, por categorías (con indicación expresa del uso del personal de la zona), el cronograma de utilización de equipos y materiales.

160



Se deberá tomar en cuenta para el cronograma de ejecución de obra, los adelantos directos y de materiales, que de solicitarlos se debe reflejar dentro del cronograma en un % mayor en los primeros meses.

La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el código de la actividad, duración inicios y términos más tempranos y tardíos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista presentara lo siguiente:

- Cronograma GANTT de ejecución de la obra adecuado a la fecha de inicio de obra

- Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra y valorizado mensualizado.- Listado de todas las actividades arregladas por inicio mas temprano- Listado de todas las actividades arregladas por holgura- Listado de todas las actividades agrupados por responsables- Listado de todas las actividades de cada área de la obra

El contratista deberá revisar y actualizar el cronograma de construcción cada vez que ocurra una reprogramación de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramación acorde al Reglamento de la ley de Contrataciones del estado. Una copia del cronograma de construcción actualizado, en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el contratista en el sitio de la obra y estar a disposición de la entidad, de la supervisión o su representante, en cualquier momento para su revisión.

7.1.4 PROFESIONALES EN OBRA

El contratista conforme a su propuesta deberá mantener en la obra durante su ejecución y de manera permanente, a un ingeniero Civil o Arquitecto residente, un ingeniero Civil asistente y a profesionales asistentes colegiados: un ingeniero Electricista, y un especialista en seguridad, con la experiencia solicitada en los presentes términos de referencia. La entidad evaluara a dicho personal durante la ejecución de la obra y en caso de ser necesario, o por no acatar las órdenes de tipo técnico o inadecuado comportamiento, solicitara su cambio.

El ingeniero residente de obra representa al contratista y todas las instrucciones que le fuera impartidas, serán consideradas como dadas a él. Tendrá plenos poderes para representarlo y actuar por él, durante la ejecución de los trabajos en el sitio de obra.

Asimismo, deberá designar a uno de sus asistentes que pueda sustituirlo en caso de ausencia no mayor de un día y con los mismos poderes. Estas personas deberán estar técnicamente calificadas y no podrán ausentarse simultáneamente del sitio de la Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre será sustituido por uno de sus asistentes especialmente designado para esas eventualidades.

159


El contratista está en la capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos para resolver problema específicos que se presenten durante la ejecución de la obra.

El Ingeniero Residente deberá recibir y atender las órdenes, instrucciones, observación, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervención de la supervisión.

Durante la ejecución de la obra la supervisión o la entidad podrán exigir al contratista en cualquier momento, la sustitución de su ingeniero residente y/o asistentes si al juicio de la entidad considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecución de la obra.

7.1.5 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista suministrara y mantendrá en lugar de trabajo para la ejecución y preservación de la obra durante el periodo de ejecución de la misma, el siguiente personal.

- Directorio Técnico: Ingeniero residente, Asistente Técnico y Profesionales de cada Especialidad, Personal Técnico, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en sus respectivas especialidades y competentes para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

- Mano de ObraComprende a los trabajadores: Maestro, General, Operarios y Oficiales, así como los ayudantes que fueran necesarias para la ejecución y preservación de la Obra durante su periodo de ejecución.El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.Cualquier persona que se removida de la obra por las causales expuestas deberá ser reemplazada de inmediato por otro competente aprobada por la supervisión.Para la Mano de Obra se deberá priorizar que sea de la zona. De contratar personal que no sea del lugar, no representará pago adicional a la Entidad.

7.1.6 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos Generales: Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo señalado en el contrato, bases, términos de referencia. Estudio de pre inversión, especificaciones técnicas de la obra, expediente técnico (aprobado por la entidad). Para la presente obra deberán tomar las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto ambiental.

160



Replanteo de la obra: el contratista será responsable por el correcto replanteo de la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas con relación a la coordenadas originales y cotas de referencia, igualmente será responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin. en caso que en cualquier fase de la obra se descubra un error originado por el contratista en lo que se refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la obra, este deberá rectificar tal error sin cargo alguno para la entidad.

Corresponde al contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografía de la obra. La verificación del trazado o de alguna línea o nivel por la supervisión, no exonerara de ningún modo al contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos

Suministro de materiales equipos de construcción y personal: El contratista deberá suministrar todo los materiales, equipo nacional e importado, obras temporales y personal para la construcción de la obra, incluyendo el personal de la Dirección Técnica, así como todos los demás insumos que se necesiten para la construcción hasta el término de la obra

Laboratorio de ensayo de materiales:

- El contratista efectuara los análisis y ensayos necesarios para el control de la obra de acuerdo con las estipulaciones de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, y según sea solicitado por la supervisión. No se admitirán pruebas conjuntas, ni que el contratista y el supervisor contraten laboratorios de una misma institución.

- No se podrá pasar de una etapa a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de las pruebas de laboratorio emitida por l supervisión.

- El contratista deberá suministrar, libre de costo para la entidad todos los materiales de consumo, la mano de obra auxiliar y los transportes necesarios para la ejecución de tales pruebas.

- Los ensayos se llevaran a cabo en laboratorios de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio y que cuenten con aprobación previa de la supervisión.

7.1.7 PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA

Para la recepción de la obra el contratista deberá considerar, entre otros, el protocolo de pruebas durante la ejecución de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el contratista y la supervisión.

159


7.1.8 LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos.

Antes de la aceptación final, el contratista deberá remover todos las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la entidad en buena condiciones y con la aprobación de la supervisión. Los interiores de la obra deberán estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la obra.

Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedara de su propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de la misma o mantenidas en el sitio, a decisión de la supervisión quien previamente coordinara con la entidad.

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisión sean rescatables, deberán ser puestos a disposición de la entidad.

7.1.9 DISPOSICION DE DESPERDICIOS

Los desechos resultantes de la excavación, deberán ser depositadas en la zona indicada por la supervisión. Esta área para desechos deberá ser ubicada dentro de la distancia máxima prevista para este propósito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas según se estipula en el estudio de impacto ambiental.

7.1.10 VIGILANCIA

El contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.

El contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de obra y las instalaciones de uso común.

El servicio de guardianía se realizara durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

160



7.1.11 RELACION CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista tendrá presente que la entidad podría ejecutar en áreas adyacentes, por sus propios medios o por otros contratistas, trabajos cercanos a la zona de la obra.

El contratista deberá desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo posible con los otros trabajos

En caso necesario, la supervisión determinará los respectivos derechos y obligaciones de los distintos contratistas, a fin de asegurar la debida ejecución de los trabajos.

7.1.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- El contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley contrataciones del estado y su reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la obra; así como , para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el contratista por infracción de las mismas.- El contratista es responsable de todo lo concerniente a la obtención de los permisos municipales necesarios para la ejecución de la Obra y efectuara los trámites correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes a su cargo en estricta coordinación con la Entidad y la Institución Educativa.- El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentos en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, la entidad podrá retener del contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de esta que cubra dicho monto, hasta que el reclamo sea absuelto.- El contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar la supervisión las facilidades y/o elementos, a fin que el seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.- Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los calendarios valorizados de avance de obra y de adquisición de materiales que formaran parte del contrato, respetando el cronograma de pagos establecido.- El contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido aperturado el cuaderno de obra. Con la apertura del cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y control de la supervisión en todo lo que se refiere a la obra.- El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la obra sea notificado de inmediato a la supervisión, quien notificara a la vez a la entidad acerca del descubrimiento y determinar la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

159


- Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, no hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la entidad, ni después de la culminación del proyecto, sin previa autorización escrita de la entidad.

7.1.13 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Daños a la obra, a personas y a propietarios.

El contratista es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la entidad y a cualquier persona contratada por ella en relación o no con la ejecución de la obra), a los empleados u obreros suyos y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de las fuerzas mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la obra y hasta la recopilación de la misma. La responsabilidad del contratista es acorde al artículo 154º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

De producirse daños, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, serán de cuenta y riesgo del contratista ya sea que provengan de actos u omisiones del mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado. El tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prorroga en el plazo de ejecución.

Correrá por cuenta del contratista y de acuerdo a ley, las lesiones o muerte del personal del contratista y las pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgo de excepción.

Además el contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la entidad de todo reclamo o daños y perjuicios que en consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de obras provisionales, dentro y fuera de la zona de la obra, así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promueven, en relación a la ejecución de la obra.

Después de la recepción de obra esta quedara bajo la responsabilidad de la entidad, salvo las anteriores responsabilidades del contratista según lo

160



establecido por el artículo 50º de la ley de Contrataciones del Estado y el artículo 1784º del Código Civil.

Indemnizaciones requeridas por la entidad

El contratista cubrirá a la entidad y a cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la obra, de cualquier reclamo o pedido de indemnización de los obreros y/o de los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas, que surja o este amparado por las leyes sociales, así como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, ordenes, decreto o resoluciones.

Protección y restauración de propiedades

El contratista no entra en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos, será responsable por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación por la obra, y usara todas las precauciones razonables para impedir daño o desperfectos a ellas.

Cuando o donde hubiera daño o desperfectos por acto imputable al contratita, a la propiedad privada o pública, tendrá la obligación de reparar a sus costo las propiedades dañadas hasta ponerlas en condición similar o igual a la que tenía antes de dañarlas, o de compensar los daños tan pronto como sea posible.

Seguridad Pública y en los Trabajos

El contratista tomara todas las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de pérdidas de vida o daños a la salud de las personas durante la ejecución de la obra. Protegerá donde sea necesario el perímetro y zonas vecinas a todas las áreas de trabajo y de construcción de cualquier naturaleza, por medio de cercos u otras protecciones adecuadas e instalara donde sea necesario señales, luces, reflectores y guardianes.

El contratista respetar y aplicara todos los reglamentos de seguridad aplicables a este tipos de obras, proporcionando a su personal los elementos de protección necesarios, así como ene l uso de su equipo de construcción, de talleres, campamentos, vehículos, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de las normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los subcontratistas.

Cundo en opinión de la supervisión, cualquier operación, trabajo o condición laboral entrañase peligro para las personas y/o las propiedades, tal operación deberá ser inmediatamente interrumpida, debiendo el contratista adoptar todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos.

159


Lo establecido en el párrafo anterior no deberá ser interpretado, en modo alguno, como exoneración de la responsabilidad del contratista en la ejecución de la obra.

Informe de accidentes y/o de acciones judiciales

El contratista dará aviso inmediato, dentro de un máximo de 24 horas, de cualquier accidente o hecho que se produjera durante la ejecución de la obra, que determine perjuicio a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar daño a las mismas. Dicho aviso será complementado presentando a la supervisión, dentro de los (5) días del suceso, un informe escrito completo y preciso de los hechos.

Asimismo, el contratista deberá enviar inmediatamente a la supervisión dos copias de cualquier citación, aviso y otro documento por el recibidos y que deriven de cualquier acción judicial, sentenciada ante cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relación con el contrato o la ejecución del mismo.

7.1.14 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista dará cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la obra, originados por los trabajos que realiza y subsanara las observaciones que le formule la supervisión y/o los que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente.

El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

7.1.15 LIMITES DE LA RESPONABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista no será responsable por:

Cualquier daño o perjuicio que resulte de actos u omisiones de la entidad o de cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la obra o de terceros (siempre que no sean provocados por el contratista o por sus subcontratistas)

Gastos de expropiación, derechos de servidumbre de paso. Lucro cesante o perdida de contratos que pueda sufrir la entidad.

160



7.1.16 SEGUROS

El contratista antes del inicio de obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las bases de licitación y legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, que forman parte del contrato, debiendo exhibir ante la entidad las pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la obra y numero de licitación pública.

7.1.17 MANO DE OBRA

Contratación de personal: el contratista deberá priorizar personal obrero de la zona, y tomara las providencias relativas a la contratación, alojamiento transporte, alimentación, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o de otros lugares, en tanto sea necesario de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.El contratista no contratara personas de la entidad, de la supervisión, ni de otras entidades estatales, sin permiso escrito de dichas instituciones.

Instalaciones provisionales de campo: El contratista proveerá a su costo las instalaciones en un área apropiada para todo un personal obrero, técnico, administrativo y el staff, relacionados con su contrato.Estará dotado de agua potable, agua fría, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, y de otros servicios que el contratita crea necesario para el alojamiento de su personal y de conformidad con los reglamentos existentes.Asimismo proveerá además, instalaciones para la supervisión equipados con oficinas y servicios, según relación a tratar con la supervisión.

Alimentación: El contratista hará los arreglos necesarios para la provisión y suministro de comida a precios razonables, sin utilidad para él, para todas personas empleadas por él.Los empleados no están obligados a hacer uso del servicio dado por el contratista

Seguridad Pública: La entidad gestionara cuando sea necesaria la concurrencia de la fuerza pública en el sitio, vías de acceso principal y transporte de materiales y quipos así como de depósitos transitorios de materiales y quipos de la entidad y del contratista. Corresponde al contratista y a la supervisión solicitar a la entidad el refuerzo necesario. El costo de estos servicios será asumido por el contratista.

Registros relativos al personal: El contratista entregara a la supervisión en sus oficinas, cada vez que la supervisión lo solicite y en la forma que ella establezca, la planilla, de personal empleado o a ser empleado por el contratista en el sitio, con la información exigida por la normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Legislación de trabajo: El contratista deberá respetar las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo de todo el personal a su carga para la ejecución de la obra. La Supervisión verificara su cumplimiento.

7.1.18 EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES

159


Instalaciones y equipos de Construcción: El contratista entregara antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la supervisión, un cronograma de utilización de los equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la supervisión, para cumplir con el cronograma de obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la obra.El contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la obra y al cronograma de utilización de equipos, el equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad de la obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo omento, u disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la supervisión.La aprobación de los equipos del contratista por parte de la supervisión no lo releva de su obligación de ejecutar la obra de acuerdo con lo documentos contractuales. El contratista no podrá hacer ningún cambio o modificación en el equipo e instalaciones aprobadas por la Supervisión, ni remover del sitio de la obra ningún equipo sin expresa autorización de la supervisión en cada caso.La Supervisión tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisión, que uno u otro equipo o ambos resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

Calidad de los materiales y ensayo de los mismos.

Todos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las especificaciones técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización del Supervisor.

Tales materiales y servicios serán periódicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisión determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos.

Corresponde al contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medición y la realización de los protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado.

El contratista deberá a su propio costo, obtener las muestras de materiales antes de que ellas sean incorporadas a la Obra para ser sometidas a ensayos conforme a las instrucciones que imparte la Supervisión.

160



Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervisión no relevarán al Contratista de cualquiera de sus obligaciones previstas en el presente contrato y la ejecución de la Obra.

Cartel de Obra.

El contratista asumirá los costos del Cartel de Obra. En dicho Cartel de Obra se colocarán el nombre de la Obra y las características.

7.1.19 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Inspecciones y Autorización.Acceso al sitio de los trabajos y lugares de fabricación.

La entidad y la Supervisión, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, así como a cualquier oficina y local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán inferir con los trabajos del Contratista.

Inspección previa de las Obras.

Ningún trabajo será cubierto sin previo examen y aprobación de la Supervisión, debiendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la Supervisión los examine.

El Contratista notificará a la Supervisión mediante el cuaderno de Obra cuando los trabajos estén preparados para examen, debiendo la Supervisión sin demora justificada, llevar a cabo la medición de las mismas y anotar los resultados en el respectivo cuaderno de Obra.

El contratista comunicará a la Supervisión, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o re iniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo o reiniciarlo. En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la Supervisión.

159


Remoción de materiales para inspección.

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o parte de la Obra o hacer sondeos o perforaciones en ella o a través de ella, si la Supervisión lo solicitara, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes removidas o perforadas a satisfacción de la Supervisión.

Remoción de materiales y re ejecución de servicios inadecuados.

Corresponde a la Supervisión durante la realización de la Obra. La facultad de determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para la Entidad.

- La remoción del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificación, de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado en el Expediente Técnico del Contrato.

- La sustitución de los materiales arriba referidos por los apropiados y adecuados.

- La demolición y apropiada re ejecución, independientemente de cualquier prueba previa o pago intermedio de cualquier trabajo que al parecer de la Supervisión no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del Contrato en cuanto a los materiales o a la calidad de Servicio y trabajo.

- En caso de que el Contratista no cumpla en un plazo de diez (10) días una orden de la índole de este ítem, la Supervisión podrá mandar a ejecutar dichas órdenes y todos los gastos que esta medida origine, serán de cargo del Contratista.

7.1.20 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

La Supervisión, con autorización de la Entidad, cuando lo considere necesario, podrá ordenar la suspensión o intervención parcial o total de la Obra (Art. 205º y 206º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), decisión que será impartida mediante orden escrita, causados por :

- Trabajos defectuosos o no autorizados- Negligencia cometida por el Contratista- Atrasos en la ejecución de la Obra- Causa prevista en el Contrato.

Que a criterio de la Supervisión sea necesaria para la correcta ejecución de la Obra, o en razón de condiciones meteorológicas o de otra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de la Obra.

160



El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no será añadido al plazo de entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

7.1.21 SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS.

El Contratista no podrá entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados por él mismo, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el Contratista incurra en negligencias durante la ejecución de los trabajos o no efectúe o haya iniciado en forma efectiva la corrección de los mismos dentro del tercer día laborable de recibida la orden correspondiente, la Supervisión deberá comunicar a la entidad, haciendo posible al Contratista el pago de las penalidades por demora.

Todo incumplimiento del Contrato por parte del Contratista tendrá una penalidad de acuerdo a los Art. 165º y 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Queda también establecido que la Entidad podrá autorizar la retención del total o parte del importe de la Valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la Supervisión.

Desaparecida la causal anterior la Entidad instruirá para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora.

7.1.22 TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO.

- A menos que lo prohíba la Supervisión por causa justificada, el Contratista podrá trabajar en turnos de noche, tiempo extra y en días domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes en el Perú. El Contratista deberá notificar a la Supervisón por escrito, con no menos de 24 horas de anticipación, sobre

159


su intención de ejecutar trabajos en horas nocturnas, tiempo extra o en domingo y feriados.

- Al trabajar en horas nocturnas, el Contratista deberá dotar a las áreas de trabajo a cielo abierto con suficiente iluminación para la seguridad de su personal y la correcta ejecución de los trabajos y su inspección correspondiente.

7.2 SUPERVISIÓN o INSPECCION DE OBRA.

La Entidad será representada en el sitio de la Obra por la Supervisión, cuya designación será comunicada por escrito al Contratista. La Supervisión tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue la Entidad, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas.

7.2.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN o INSPECCION.

Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contratista establecidas en el Contrato y sus anexos.

Inspeccionar en forma permanente la ejecución de los trabajos Solicitar y/o recibir la información del Contratista sobre los trabajos o cualquier

situación que estando relacionada con estos afecte de alguna manera la ejecución regular.

Exigir al Contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta del Expediente Técnico o que hayan sido aprobados por la Entidad durante el proceso de ejecución.

Exigir al Contratista que los materiales empleados en general y equipos a instalar en la obra cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente técnico aprobado por la Entidad. Cuando sea pertinente, deberá exigir se retire de la Obra por cuenta del Contratista, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por ser de mala calidad, o por no cumplir adecuadamente lo especificado en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, así como el desmonte y otros desechos.

Exigir al Contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a la normatividad vigente y a la buena práctica de la Ingeniería y construcción.

Exigir al Contratista el adecuado comportamiento de su personal en horas de trabajo y en tanto se encuentren dentro del área de la Obra.

Efectuar conjuntamente con el Contratista las mediciones y verificaciones de los avances de las partidas, además de realizar los controles de calidad de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos.

Absolver las consultas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y a cualquier otra información técnica relacionada con la Obra y/o los trabajos relacionados con ella.

160



No deberá, ni podrá relevar al Contratista de ninguna de las obligaciones indicadas en el contrato.

Aprobar las valorizaciones mensuales y tramitarlas ante la Entidad para su oportuno trámite de pago

Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones el plazo presentadas por el Contratista de ser pertinente, tramitándolas ante la Entidad con la correspondiente opinión técnica.

Coordinar con el Contratista la realización oportuna del protocolo de prueba de instalaciones y equipos en general, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por entidad y participar en la realización de las mismas, validando finalmente su conformidad.

Revisar y dar la conformidad, a los documentos de la liquidación de la Obra.

7.2.2 CONTROL Y SUPERVIGILANCIA DE LOS TRABAJOS.

Aprobado el Expediente Técnico por la Entidad, mediante Resolución del órgano Competente autorizado el inicio de la Obra, la Supervisión ejecutará el control y supervigilancia de las misma, exigiendo su conformidad con las condiciones previstas en los documentos contractuales y en las instrucciones que en cualquier forma u oportunidad y según las prescripciones del Contrato, hayan sido preparadas y/o aprobadas y comunicadas por escrito al Contratista.

La aprobación de los planos elaborados por el contratista no lo exonerará de ninguna de sus obligaciones para cumplir los requisitos del Contrato y sus documentos, ni de su responsabilidad.

Si durante la ejecución de la obra se encontrase algún error en un plano del Expediente Técnico elaborado por el Contratista, dicho error deberá corregirse el mismo que incluyendo cualquier modificación en sitio, que se considere necesaria, deberá señalarse en el plano, el cual se someterá nuevamente a aprobación como se describe en los párrafos anteriores.

La Supervisión deberá llevar estadísticas relativas al empleo de mano de Obra, materiales y equipos del Contratista y de otros elementos que tengan influencia sobre el costo. Con esta finalidad el Contratista exhibirá todos estos documentos las veces que le sean requeridos por la Supervisión.

La Supervisión deberá exigir al Contratista que durante el proceso constructivo, mantenga en forma permanente y visible los hitos y señales que permitan su inmediata identificación y las verificaciones necesarias, para la adecuada inspección de los trabajos.

159


La Supervisión deberá exigir al Contratista un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del Medio Ambiente. El Supervisor dejará claramente establecido, la conformación final del terreno después de los trabajos preliminares, Obras provisionales, movimiento de tierras, etc; de modo que no originen problemas a terceros ni se observe efectos al Medio Ambiente.

7.3 CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por la Supervisión y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Su utilización es acorde a los Art. 194º y 195º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas para la Entidad, otra para el Contratista y la tercera para la Supervisión. El original del cuaderno debe permanecer en Obra, bajo custodia del Contratista y a disponibilidad permanente de la Supervisión, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la Obra, el original quedará bajo custodia de la Entidad.

En el cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor y el Residente, según sea el que efectuó la anotación. El Cuaderno de Obra será cerrado por la Supervisión cuando la Obra haya sido recibida definidamente por la Entidad.

El contratista anotará en el Cuaderno de Obra lo siguiente:

- Para decisión del Supervisor: pedidos, consultas y observaciones relacionadas al proceso, de acuerdo al cumplimiento del Contrato del Contratista.

- Para informe del Supervisor: Reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso, que excedan la capacidad de decisión del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento.

160



- Para conocimiento del Supervisor transcripción del texto de sus gestiones, que en directa relación a su contrato, haya formulado ante la Entidad.

- Comunicación del término de Obra y solicitud de recepción de la misma.- Las consultas y planteamientos del Contratista de orden técnico que no

afecten el presupuesto y plazo contractual, deberán ser respondidas por la Supervisión en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios.

La Supervisión anotará en el Cuaderno de Obra el siguiente:

- Para cumplimiento del Contratista: órdenes y observaciones, así como las respuestas a las consultas, pedidos de aclaración que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5), días calendarios de planteados.

- Para conocimiento del Contratista: Opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el trámite dado, dentro de los siete (7) días calendario de formulado.

- Para conocimiento del Contratista: Transcripción de las directivas específicas recibidas de la Entidad y las disposiciones administrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos.

- Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la Entidad tengan a bien formular en las visitas de inspección que realicen.

7.4 DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas, planos y otros documentos elaborados por el Contratista, que conforman el Expediente Técnico, los que debidamente revisados y visados por la Supervisión y aprobados por la Entidad, forman parte del Contrato. Es obligación inexcusable del Contratista actuar de conformidad con estos documentos.

Durante el desarrollo de los trabajos, la entidad, a través de la Supervisión, podrá solicitar al Contratista cualquier plano complementario o nuevo, o instrucciones que pudieran ser necesarias para la ejecución correcta y completa, mantenimiento o protección de la Obra, sin costo adicional para la entidad, entendiéndose que forman parte del Expediente Técnico elaborado por el Contratista.

Cualquier parte de la Obra mencionada en las Especificaciones Técnicas y no mostradas en los planos o viceversa, tendrá la misma fuerza y efecto que si

159


estuviera contenida en ambos. Cualquier discrepancia entre los planos y las especificaciones Técnicas y dentro de estos mismos, o entre las cifras y planos, deberá ser puesta en conocimiento de la Supervisión por el Contratista, cuya decisión será concluyente y deberá ser acatada. Cualquier interpretación por el contratista sin esta determinación por la Supervisión será por cuenta y riesgo del Contratista.

7.5 INICIO, PLAZOS y TERMINOS DE LA OBRA

7.5.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

Una vez aprobado el Expediente Técnico de ejecución de obra por parte de la Entidad, el plazo de ejecución de obra empezará a regir una vez se complete en cumplir con las condiciones fijadas en el Art. 184° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

7.5.2 PLAZOS.

Plazo Total.

La Obra será terminada dentro del plazo fijado en el Contrato, el mismo que se encuentra indicado en los correspondientes Cronogramas de Obra.

Prórroga del Plazo del Término de Obra.

En caso se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras circunstancias especiales de cualquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que justifique la prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya la Obra, la Supervisión emitirá opinión e informará a la Entidad, a fin de aplicar los Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Solo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Crítica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada contractualmente.

160



7.5.3 VALORIZACIONES y METRADOS.

Las mediciones de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinación de cantidades de las partidas licitadas en el Presupuesto de Obra, deberán ser efectuadas por la Supervisión y el Contratista, el último día de cada mes. En todo caso en todo momento, la Supervisión podrá ejecutar cualquier medición, para lo cual el Contratista dará todas las facilidades necesarias, así como proveerá personal, materiales y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y los formatos necesarios para la ejecución de las mediciones serán determinados oportunamente por la Supervisión.

En base, a las mediciones, el Contratista y la Supervisión elaborarán mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendrán carácter de pagos a cuenta, y que contendrán las cantidades de obras ejecutadas en el mes.

Al ejecutarse la presente Obra bajo el Sistema de Suma Alzada, las valorizaciones se formularan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad que figuren en dicho presupuesto. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal, a este monto se agregará el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Además, considerando el Sistema Suma Alzada, las cantidades de obra se valorizaran hasta alcanzar el total de los metrados del Presupuesto de la Obra.

Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: planilla de metrados realmente ejecutados, ensayos de laboratorio, pruebas de rotura de concreto, copia del cuaderno de obra, los pagos de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los documentos deberán tener la firma de la Supervisión y Residente de la Obra.

La valorización establecerá la diferencia con el monto previsto en el Cronograma de Pagos, que será asumido en el mes o meses siguientes.

Deducciones y Amortizaciones

159


Las Deducciones están referidas a las amortizaciones de los adelantos y a los reajustes que no corresponden por estos conceptos, respectivamente. Las amortizaciones del adelanto directo se harán mediante descuentos proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

7.5.4 ATRASOS

Cuando el monto de las valorizaciones acumuladas a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de las valorizaciones acumuladas, programadas a dicha fecha, será de aplicación el Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio referido a las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad al Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y a los Artículos 165° y 168° del Reglamento de la referida Ley.

7.5.5 OBRAS ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

El contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en los términos de referencia y en las Bases.

Solo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de la Entidad y siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículos 207° y 208° de su Reglamento con sus modificaciones y la Resolución de Contraloría vigente.

La entidad no reconocerá los costos de las Obras adicionales que se generen como consecuencia de los errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, los mismos que serán asumidos en su totalidad por este.

7.5.6 RECEPCION DE OBRA.

160



Para la Recepción de la Obra se seguirá con las Indicaciones y Procedimientos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o la Entidad.

7.5.7 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El Contratista presentará la Liquidación del contrato, debidamente sustentada, con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal del Contratista. La Liquidación presentada por el Contratista será elevada a la Entidad de acuerdo al procedimiento indicado en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contenido de la liquidación, será en estricta coordinación con el Supervisor o Inspector de Obra y la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, y se haya efectuado el pago, el Contrato quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de contratación Previo al pago del saldo de Liquidación Final, la Entidad descontará del importe del mismo, los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o valorizaciones mensuales de Avance de Obra, consignadas como saldo en contra del Contratista.

- Reposición por daños atribuidos al Contratista si hubiera.- El porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, valorizaciones

y pagos efectuados por la Entidad acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieran.

En caso que los montos a deducir superasen los pagos a efectuar de acuerdo con la liquidación final, la Entidad comunicará de inmediato al Contratista para que en un plazo de diez (10) días calendarios efectue el pago del saldo correspondiente, de no cumplir con ello se procederá a la ejecución de la Fianza de Cumplimiento de Contrato y retener los montos no percibido

159


7.5.8 GARANTIAS.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Contratista debe garantizar la Entidad, el cumplimiento del Contrato y la buena ejecución de los trabajos, para lo cual entregará a la Entidad una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a la Entidad por el Postor ganador antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por el 10% y tener vigencia por el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.

El medio de garantía será una Carta Fianza Bancaria por la suma equivalente al 10% del monto contractual, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, a nombre del contratista, en el caso de consorcio, llevara el nombre del mismo e indicara todos los integrantes del consorcio, y será a favor del Gobierno Regional Cusco, su realización será automática al solo requerimiento por parte de la Entidad, será emitida por Empresas Autorizadas e inscritas en la Superintendencia de Banca y Seguros.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para que la Entidad proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratista debe haber cumplido lo siguiente:

- Que se haya suscrito el Acta de Recepción Final de Obra.- Que se haya consentido la Liquidación del contrato

Cumplido con lo indicado en el párrafo anterior, la garantía será devuelta una vez que se haya aprobado la Liquidación Final de Contrato.

Queda claramente establecido que la recepción de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades por fallas por vicio oculto de construcción o de materiales, por un plazo no menor de siete 7 años siguientes a la recepción de la Obra, según lo establecido en el Artículo 51° del D.S. N° 084-2004-PCM y Artículo 1784° del Código Civil.

160



Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo precedente, la Entidad iniciara las acciones legales para obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

7.5.9 MONTO DEL CONTRATO

Considerando que el contrato se pacta bajo el sistema Suma Alzada, el monto del contrato es conforme a la propuesta económica presentada por el contratista, el cual incluye un impuesto general a las ventas y demás obligaciones. Además, advirtiendo el sistema de suma alzada, el monto definitivo del contrato es el ofertado, al que solo se le podrá incrementar los reajustes y adicionales y/o reducciones, si fuera el caso, definiéndose el nuevo monto cuando se liquide el mismo.

El monto del contrato comprende el costo directo de la obra, materiales, equipo, transporte, herramientas, beneficios sociales, gratificaciones, obras provisionales, pólizas de seguros de obras, derechos de explotación de materiales, gastos de protección y mantenimiento, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general todos los demás gastos que conllevan a la eficaz ejecución de los trabajos contratados, a entera satisfacción de la entidad.

Dicho monto cubre además todos los bienes y servicios que debe prestar o suministrar el contratista; así como el costo de materiales menores no mencionados en los documentos de la licitación, pero necesarios para la terminación de la obra.

7.5.10 PRECIOS

Por tratarse de una licitación y contrato a suma alzada,, el contratista garantiza que los precios y cantidades de obra son suficientes para cubrir todos los gastos requeridos para la ejecución de los trabajos relacionados directamente o indirectamente con ellos, incluyendo a título informativo y no limitativo, el costo de los materiales, mano de obra, empleo de maquinaria, transportes, leyes sociales, seguros, tasas, gravámenes de cualquier naturaleza, así como los gasto de servicio básico (agua, electricidad, etc.) y de mantenimiento de la obra durante todo el tiempo de su ejecución hasta recepción de la obra y entrega a la entidad.

7.5.11 IMPUESTOS

159


El contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las leyes vigentes.

7.5.12 ADELANTOS

Adelanto Directo.

El contratista dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

La entidad a solicitud del contratista entregará para la etapa de ejecución de obra, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%), del monto contractual correspondiente a esta etapa, contra entrega de la carta fianza de garantía correspondiente.

La garantía del adelanto directo será en forma de carta fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de la entidad, a nombre del contratista y a favor de la entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La Entidad Bancaria encargada en emitirla deberá estar autorizada de primer orden y se encuentre sujeta al ámbito de la superintendencia de banca y seguros; valida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad. La garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

De no solicitar el contratista el pago del adelanto directo en el plazo indicado, la fecha del pago del adelanto directo no será considerada como condición para el inicio del plazo contractual.

El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este contrato, lo cual es responsabilidad del contratista.

Adelantos de Materiales.

160



Se otorgara un adelanto para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, hasta por un monto del cuarenta por ciento (40%) del monto contractual correspondiente a la etapa de Ejecución de Obra.

Para otorgar adelanto de materiales (materiales, insumos y equipamiento), deban estar en el Calendario de Adquisición de Materiales; que deba tener coeficiente de incidencia dentro de las formulas polinómicas; que se haya dado el Inicio al Plazo de Ejecución de Obra y que la solicitud de Adelanto de Materiales este respaldado con una Carta fianza por el monto solicitado que deba ser irrevocable, incondicionada de realización automática y sin beneficio de excusión, extendida por una entidad racional o extranjera, facultada para operar en el país por la superintendencia de banca y seguros, a nombre del contratista y a favor de la entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La garantía se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

Se otorgará un adelanto para materiales podrá otorgarse bajo dos formas: al día siguiente de iniciado el Plazo de Ejecución de Obra; o al día siguiente de finalizado un mes completo a valorizar, en ambos casos el contratista tendrá 15 dc para solicitarlo sin observaciones por parte de la Supervisión y la Entidad tendrá 15 dc para su cancelación.

No procede el otorgamiento del adelanto de materiales o sin ismos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales.

El contratista se obliga a adquirir íntegramente el material solicitado de acuerdo al calendario de adquisición de materiales, el mismo que a su vez estar de acuerdo con el calendario de avance de obra, en caso contrario, entidad ejecutara la carta fianza correspondiente.

La amortización del adelanto para materiales, se efectuara mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado.

7.1.1 OTRAS PENALIDADES

La Entidad aplicará otras penalidades de acuerdo a lo previsto en el Art. 166 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, habiéndose considerado para tal

159


situación los criterios razonabilidad, objetividad y congruencia. La escala es como sigue

Nº PENALIDADES MULTA

1

CAMBIO DE PROFESIONALES.- Cuando el Contratista decida cambiar a los profesionales ofertados debido a motivos ajenos a la salud, tanto en la fase de la elaboración del Expediente Técnico como para la fase de Ejecución de Obra. La multa por cada profesional cambiado será de será de:

2/1000

2POR DEMORA EN EL PLAZO DE ENTREGABLES.-Cuando el Contratista demore de manera injustificada en el cumplimiento de los plazos para los entregables. La multa por cada día de demora será de:

1/1000

3POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.-Cuando el Contratista incumpla con algún alcance establecido en los términos de referencia. La multa por cada incumplimiento será de:

1/1000

4

POR DEMORA E INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.-Cuando el Contratista no cumpla con el levantamiento de observaciones de los Entregables establecido por la Supervisión, de manera injustificada. La multa por cada día de demora será de:

2/1000

5

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN.-Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el GR, de conformidad a la normativa de seguridad de obras viales. La multa será de:

3/1000

6

INDUMETRÍA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.- Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, Título I, norma G50, Seguridad durante la construcción, Capítulo I, II. Esta penalidad se considerará por el total de los trabajadores de la obra, es decir si alguno de los trabajadores no está debidamente equipado la penalidad se aplicará a todo el contrato. La multa diaria será de:

3/1000

7 INGRESO DE MATERIALES.- Cuando el Contratista ingrese materiales, insumos y agregados a la obra sin la coordinación anticipada y la autorización del supervisor:

5/1000

8

CARTEL DE OBRA.-Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido de tres días hábiles despues de la entrega del terreno, de conformidad a las medidas y especificaciones que se indicarán a la firma del contrato. La multa por día de atraso será:

3/1000

9

PRUEBAS Y ENSAYOS.-Cuando el contratista no realiza las pruebas y ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, de conformidad al cronograma de avance de obra, la multa diaria respecto de la oportunidad de su presentación, y/o no se presenten en la valorizaciones de obra, será de:

5/1000

160



10RESIDENTE DE OBRA.- Cuando el Ing. Residente de la obra de manera injustificada no se encuentra en forma permanente en la obra, la multa diaria será de:

5/1000

11CALENDARIO DE AVANCE ACTUALIZADO Y/O ACELERADO, Según sea el caso. Cuando el Residente no presente a la Supervisión. luego de haberse ampliado el Plazo

5/1000

12EN SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO no se presente debidamente documentada

(Art. 201 RLCE) la Supervisión de Obra tramitará denegatoriamente lo peticionado y aplicará por cada vez una penalidad de: 5/1000

13EN SOLICITUD DE PRESUPUESTOS ADICIONALES no se presente debidamente sustentada

(Art. 207 RLCE) la Supervisión de Obra tramitará denegatoriamente lo peticionado y aplicará por cada vez una penalidad de: 5/1000

Penalidades Art. 166 RLCE

CAPITULO VIII. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos a efectos de ser admitidas sus propuestas y, posteriormente, evaluadas y calificadas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los Requerimientos Técnico Mínimos acarreara, necesariamente a la descalificación de la propuesta.

8.1 REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL POSTOR

El Contratista será una persona natural o jurídica, empresa individual o Consorcio de empresas, nacional o extranjera, con inscripción vigente como Consultor y Ejecutor de Obras en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

El postor y ningún miembro del Consorcio deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. No deberá encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

“ El Postor deberá acreditar una experiencia mínima en la ejecución de Obras de Infraestructura Educativa y/o similar, en un número de una (01) siendo el valor mínimo de la obra mayor o igual al quince (15%) por ciento del valor referencial. Entiéndase por Obras Similares…”

159


“Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de Edificaciones, instituciones educativas, inicial, primaria, secundaria y superior, Instituciones de Salud, edificios institucionales y toda infraestructura de edificación con predominancia de estructura de concreto armado, público o privado.”

Se precisa que la experiencia podrá ser acreditada con la copia simple de Contratos y su respectiva Acta de Recepción o la Resolución de Liquidación de Obra que demuestre fehacientemente las características de la Obra, monto ejecutado y periodo de ejecución emitidos por la Entidad Contratante.

8.2 REQUERIMIENTO MINIMO DE PERSONAL PROFESIONAL

Los profesionales indicados en los presentes requerimientos técnicos mínimos son los considerados de mayor incidencia en cada etapa del presente contrato: Elaboración de Expediente Técnico y de la Ejecución de la Obra. El Contratista a solicitud inmediata de la Supervisión de Obra estará en la obligación de contratar de manera específica a un especialista adicional en ambas etapas, el mismo que deberá reunir la experiencia debida, con el objetivo de subsanar las necesidades requeridas.

8.2.1 Gerente del Proyecto:

Deberá ser un profesional Arquitecto o Ingeniero Civil hábil para el Ejercicio de la Profesión, con una Experiencia acumulada efectiva de 03 años como Residente de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Supervisor de Obra, Sub Gerente o Gerente. La permanencia será a tiempo parcial.

8.2.2 Personal Propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico:

ITEM CARGO CANT TIPO DE PROFESIONAL PARTICIP FORMACION PROFESIONAL Y

EXPERIENCIA

01Especialista en Arquitectura

01 Arquitecto Tiempo Completo

Profesional Colegiado hábil para el ejercicio de la Profesión.

Deberá demostrar su experiencia mínima de 02 años de haber participado en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras Similares.

160



02Especialidad de Estructuras

01 Ingeniero Civil Tiempo Completo


Deberá acreditar su especialidad con la presentación de copia simple de la certificación de haber realizado como mínimo 03 cursos de capacitación en la especialidad.

Deberá demostrar su experiencia mínima de 02 años de haber participado en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras Similares, en la Especialidad de Estructuras.

03

Especialidad de Instalaciones Eléctricas

01Ingeniero Electricista

Tiempo Parcial


Deberá demostrar su experiencia mínima de 1.5 años de haber participado en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras Similares, en la Especialidad de Instalaciones Eléctricas.

04 Especialidad de Instalaciones Sanitarias

01 Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Tiempo Parcial


Deberá demostrar su experiencia mínima de 1.5

159


años de haber participado en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras Similares, en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias.

05Especialidad Ambiental

01

Ingeniero Civil o Biólogo o Ingeniero Ambiental

Tiempo Parcial


Deberá acreditar su especialidad con la presentación de copia simple de la certificación de haber realizado como mínimo 02 cursos de capacitación en la especialidad.

Deberá demostrar su experiencia mínima de 1.5 años de haber participado en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en General, en la Especialidad de Impacto Ambiental.

06

Especialidad de Metrados y Presupuestos

01 Ingeniero CivilTiempo Parcial


Deberá demostrar su experiencia mínima de 1.5 años como especialista en metrados y valorizaciones de Obras en General.

8.2.3 Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra:

160



ITEM CARGO CANT TIPO DE PROFESIONAL PARTICIP FORMACION PROFESIONAL Y

EXPERIENCIA

01Residente de Obra

01Ingeniero Civil o Arquitecto

Tiempo Completo

Profesional Colegiado hábil para el ejercicio de la Profesión, con una experiencia mínima de 03 años efectivos acumulados como Residente y/o Supervisor de la Ejecución de Obras de Infraestructura Educativa y/o de naturaleza similar.

02Asistente de Obra

01 Ingeniero Civil Tiempo Completo

Profesional Colegiado hábil para el ejercicio de la Profesión, con una experiencia mínima de 01 año efectivos acumulados como Asistente de Residencia o Supervisión; o Residente de Obras en la Ejecución de Obras en General.

03Especialidad de Estructuras

01 Ingeniero CivilTiempo Parcial

Profesional Colegiado hábil para el ejercicio de la Profesión, con una experiencia mínima de 2 años efectivos acumulados como Especialista de Estructuras en la Ejecución de Obras de Infraestructura Educativa y de naturaleza similar.

04 Especialidad de Instalaciones Eléctricas

01 Ingeniero Electricista

Tiempo Parcial

Profesional Colegiado hábil para el ejercicio de la

159


Profesión, con una experiencia mínima de 2 años efectivos acumulados como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la Ejecución de Obras de Infraestructura Educativa y de naturaleza similar.

Para la el personal propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de Obra:

La Experiencia deberá ser acreditada con copia simple del Constancia, Certificado que acredite fehacientemente el tiempo solicitado.

Todo el personal asignado al proyecto, deberá ser con carácter de dedicación por el tiempo y en la oportunidad señalada en la propuesta técnica.

No se considera experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de verificar la veracidad de la documentación presentada.

8.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPO MINIMO

Los postores deben presentar Declaración Jurada del Equipo Mínimo para la Ejecución de la Obra de acuerdo a los Cuadros de Equipo Mínimo detallado.

Nº CANTIDAD DESCRIPCION

1 1 PLANCHA COMPACTADORA DE 4 HP2 1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3, 8 HP3 2 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP, 2.4“4 1 ESTACION TOTAL5 1 CAMIONETA 4X4

160



CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

D

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte

159


[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012 para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.24

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 25 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

24 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

25 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

160



“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 26

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 27

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora28 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato29: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

26 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

27 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

28 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

29 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

159


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias30: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO31

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]32 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]33, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos34 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en

30 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

31 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

32 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

33 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

34 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

160



[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 35. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].36

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos al contratista, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS37

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]38.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos39 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

35 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

36 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

37 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

38 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

39 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

159


CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

160



Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS40 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

La conciliación y el arbitraje se llevarán a cabo en la ciudad del Cusco.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

40 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

159


LA ENTIDAD EL CONTRATISTA

160



FORMATOS Y ANEXOS

159


FORMATO N° 141

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Cusco, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.42

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

41 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

42 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

160



ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

159


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

160



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


159


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

160



ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


161

161

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012Presente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

(*).- Se

IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra. Se considerara el monto final de las obras concluidas dentro del periodo de los últimos 10 años, siendo el valor mínimo por cada obra similar del 15% del valor referencial, previo a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra.

- Las obras consignadas en el formato se acreditaran con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de conformidad, para el caso de Obras Públicas, y para el caso de Obras Privadas con copia del contrato, o el que haga sus veces, y un certificado de conformidad.

Contratista

Descripción de la Obra

Cliente

Fecha

Monto

de la liquidación

Consorcio

% Particip

IPC (*) Monto actualizado a mes del valor referencial

Nº de Folio

Inicio

Término

A la fecha de terminación de la obra

A mes del valor referencial

162

162



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según correspondaEXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS GENERALES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Contratista

Descripción de la Obra

Cliente

Fecha

Monto

de la liquidación

Consorcio

% Particip

IPC (*)Monto actualizado a mes del valor referencial

Nº de Folio

Inicio

Término

A la fecha de terminación de la obra

A mes del valor referencial

(*).-Se consideran obras similares para efectos de la presente licitación: Edificaciones, centros de enseñanza, hospitales, edificios institucionales privadas o público y toda edificación con predominancia de estructura de concreto armado (*).- IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra. Se

161

161


considerara el monto final de las obras concluidas dentro del periodo de los últimos 10 años, siendo el valor mínimo por cada obra similar del 15% del valor referencial, previo a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra.

- Las obras consignadas en el formato se acreditaran con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de conformidad, para el caso de Obras Públicas, y para el caso de Obras Privadas con copia del contrato, o el que haga sus veces, y un certificado de conformidad. La condición de obra similar debe ser sustentada


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


166


ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa43 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


43 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

165


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra44, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe

44 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

166


presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

165


ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


bases estÁndar de concurso pÚblico para...

Documents