documentacion para obras

Agenda

SESIN 04:

Control Econmico de la Obra

1. Adelantos de Obra

2. Valorizaciones de Obra

3. Prestaciones Adicionales de Obra

4. Liquidacin del Contrato de Obra

Las bases podrn establecer los siguientes

adelantos (*):

1) Directos al contratista, los que en ningn caso

excedern en conjunto del veinte por ciento (20%)

del monto del contrato original.

2) Para materiales o insumos a utilizarse en el

objeto del contrato, los que en conjunto no debern

superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del

contrato original.

(*) Artculo 186 del Reglamento.

Slo las bases pueden establecer el otorgamiento

de los adelantos.

1.- Adelantos de Obra

El Contratista dentro de los ocho (08) das contados a partir del

da siguiente de la suscripcin del contrato, podr solicitar

formalmente la entrega del adelanto, adjuntado a su solicitud la

garanta y el comprobante de pago correspondiente, debiendo la

Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) das

contados a partir del da siguiente de recibida la mencionada

documentacin.

Adelantos directos (*).-

(*) Artculos 187 y 189 del Reglamento.

Amortizacin.-

La amortizacin del adelanto directo se har mediante descuentos

proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

A = Adelanto Directo x Valorizacin

Monto Contrato

Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o

insumos debern ser realizadas con la anticipacin debida, y siempre

que se haya dado inicio al plazo de ejecucin contractual, en

concordancia con el calendario de adquisicin de materiales e

insumos presentado por el Contratista.

No proceder el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos

en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas

con posterioridad a las fechas sealadas en el calendario de

materiales e insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se

deber tener en cuenta lo dispuesto en el D.S. N 011-79-VC y sus

modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Adelanto para materiales e insumos (*).-


Adelanto para materiales

o insumos(*).-

Mmax = c.i. x SBV x F.R. x (Ima)

Imo

Monto mximo adelanto de materiales

c.i. = coeficiente incidencia material

SBV = saldo bruto por valorizar

F.R. = factor de relacin

Ima = ndice material fecha adelanto

Imo = ndice material fecha V.R.

Ejemplo: Adelanto Materiales - ladrillo

Coef. Incid. ladrillo = 0.079

Saldo bruto por valor. = S/. 1 000 000

Factor relacin (F.R.) = 0.90000

Mes valor referencial = enero 2008

Fecha del adelanto = julio 2008

Ima (IU 17 fecha adel) = 678.97

Imo (IU 17 fecha VR) = 596.44

Mmax = 0.079 x 1 000 000 x 0.90 x 678.97

596.44

Mmax ladrillo = S/. 80 938.18

Material F.P. Monto

solicitado

Monto

mximo

Monto

otorgado

Ladrillo E 100 000 80 938 80 938

Cemento E 200 000 229 500 200 000

Agregado E 50 000 33 507 33 507

Otros 85 555

400 000

Amortizacin.-

A = (Mmu x Pum) x F.R. x (Ima)

Imo

A= amortizacin adelanto materiales

Mmu = metrado material utilizado

Pum = precio unitario del material

Ima = ndice material fecha adelanto

Imo = ndice material fecha V.R.

Ejemplo: Adelanto Materiales - ladrillo

Metrado ladrillo utilizado = 20 000 und

Precio por ladrillo (und) = S/. 0.35

Factor relacin (F.R.) = 0.90000

Mes valor referencial = enero 2008

Fecha del adelanto = julio 2008

Ima (IU 17 fecha adel) = 678.97

Imo (IU 17 fecha VR) = 596.44

A = (20 000 un* S/ 0.35/un)* 0.9 x 678.97

596.44

Amortizacin = S/. 7 171. 74

La amortizacin del adelanto de materiales se realiza cada vez que se

utiliza el material en obra, en funcin a la cantidad utilizada de ste.

D.S. N 011-79-VC.

Las Valorizaciones son pagos a cuenta y son elaboradas en funcin a

los metrados ejecutados.

El contratista est facturando lo que la entidad ha recibido. Los avances han sido aceptados. La factura est correcta y en general la documentacin

cumple con los trminos y condiciones del contrato.

Los pagos acumulados no exceden lo pactado.

Los pagos debern ser revisados para asegurarse que:

Valorizacin del mes V

Reajustes del mes R

Deduccin de Adelantos D ( - )

Valorizacin Bruta = VB V + R + D ( - )

Amortizacin de Adelantos A ( - )

Valorizacin Neta = VN VB - A

I.G.V. (19%) 19 % VN

2.- Valorizaciones de Obra

Valorizaciones

Los metrados constituyen la expresin cuantificada

de los trabajos de construccin que se han

programado ejecutar en un plazo determinado.

Los metrados son formulados y valorizados

conjuntamente por el contratista y el inspector o

supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los

plazos establecidos en las bases o en el contrato.

Normalmente el ltimo da de cada perodo

(quincenal, mensual).

Si el Inspector o Supervisor no est presente, el

Contratista los efectuar, debiendo revisarlos

durante el periodo de aprobacin.

Metrados valorizados

Valorizaciones de obra

El plazo para la aprobacin por el inspector o supervisor y su remisin

a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco das a partir del

primer da hbil del mes siguiente al de la valorizacin, y ser

cancelada en fecha no posterior al ltimo da de tal mes. Cuando las

valorizaciones se refieren a periodos distintos a los mensuales, las

bases o el contrato establecern el tratamiento correspondiente.

Plazos (*).-

Valorizacin del mes

Residente

/ Supervisor

Formulan

metrados

5 dasNo hay pago

Pago de intereses

Primer da

hbil mes

siguiente Inspector /

SupervisorAprueba

valorizacin

ltimo da

mes

25 das

ltimo da

mes siguiente

Perodo pago valorizacin



Las valorizaciones se formularn en funcin de los metrados ejecutados

con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos

proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista;

a este monto se agregar el porcentaje correspondiente al IGV.

Si en un presupuesto se considero 100 m3 y en obra se ejecut solo 90 m3, se

paga hasta este metrado y no se paga 10 m3. Es decir hay Deductivo.

Si en obra se ejecut 110 m3, 100 m3 se pagan como metrados contractuales y

10 m3 como mayor metrado o adicional de obra.

En las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios se

valorizar hasta el total de los metrados realmente ejecutados.

Val. = (Mtdos. Ejecutados X P.U. OFERTADO) + GGOFERTADO + UTOFERTADO

Sistema de precios unitarios (*).-



Sistema de precios unitarios.-


Las valorizaciones se formularn en funcin de los metrados ejecutados

contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando

separadamente los montos proporcionales de gastos generales y

utilidad del valor referencial. El subtotal obtenido se multiplica por el

factor de relacin calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto

se agregar el porcentaje correspondiente al IGV.

En las obras contratadas bajo el sistema de suma alzada se valorizar

hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

Si en un presupuesto se considero 100 m3 y en obra se ejecut solo 90 m3, se

paga hasta el metrado contratado 100 m3. Es decir no hay Deductivo.

Si en obra se ejecut 110 m3, se pagan solo 100 m3 no se pagan los 10 m3 de

exceso. Es decir no se reconocen como mayor metrado o adicional de obra.

Val. = [ (Mtdos. Contratados X P.U.V.R.) + GGV.R. + UTV.R. ] * F.R.

Sistema de suma alzada (*).-



Sistema de suma alzada.-


Las valorizaciones de obra y de adicionales sern ajustadas

multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se

obtenga de aplicar en la frmula polinmica los ndices unificados de

precios de la construccin que publica el INEI correspondientes al mes

en que debe ser pagada la valorizacin.

R = Valorizacin * ( Kr 1)donde: Kr = coeficiente de reajuste

Reajustes (*).-

(*) Artculos 49 y 198 del Reglamento.

Febrero Marzo Abril

Val. marzo

ndices Abril

se conocen

en Mayo

Vencimiento plazo pago30.04.2008

Liquidacin

obra

Valorizacin

obra - marzo

En marzo se

conocen ndices

a febreroEjecucin

obra


Ejemplo:

Valorizacin Neta (sin IGV) = S/. 100 000.00

Mes de la valorizacin = Marzo 2008

Coeficiente de reajuste ( K) = 1.050

Reajuste = 100 000 x (1.050 1) = S/. 5,000.00Reajuste = S/.499.14 (sin IGV)

Clculo del reajuste (*) .-

R = V x (Kr -1) - Da - Dm - Dr

El reajuste concedido menos las deducciones de los

reintegros por adelanto en efectivo y de materiales que no

corresponde, y del reajuste por atraso en la obra es el

reintegro final que le corresponde al contratista.

(*) Se sujeta a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.


Clculo del reajuste .-

Da = A.D x V x (Kr -1)

C Ka

Da = deduccin que no corresponde por el adelanto directo.

A.D.= adelanto directo otorgado

C = monto del contrato principal

V = valorizacin ejecutada

Kr = coeficiente de reajuste

Ka = coeficiente de reajuste del mes en que se otorg el A.D.

Dm = c.i. x V x (Imr - Imo)

Ima

Dm = deduccin que no corresponde por el adelanto materiales.

c.i. = coeficiente incidencia material

V = valorizacin ejecutada

Imr = ndice material a la fecha reajuste.

Imo = ndice material a la fecha presup. Ima = ndice material a la fecha adelanto.

R = V x (Kr -1) - Da - Dm - Dr

Dr = deduccin del reajuste por atraso en la obra.

Normas para obras atrasadas:

Mximo reintegro reconocido = reintegros programados

El reajuste concedido sea el menor de la comparacin entre la

sumatoria del reajuste programado y la sumatoria del reajuste real.

Dr = deduccin del reajuste por atraso en la obra.


Clculo del reajuste .- Dr = deduccin del reajuste por atraso en la obra.

Monto Contrato (sin IGV) = S/. 1,000,000.00

01 02 03

mes 1 mes 2 mes 3

Parcial 300,000.00 400,000.00 300,000.00

Acum. (APA) 300,000.00 700,000.00 1,000,000.00

Parcial 250,000.00 350,000.00 400,000.00

Acum. (ARA) 250,000.00 600,000.00 1,000,000.00

0.065 0.075 0.077

Parcial 19,500.00 30,000.00 23,100.00

Acumulado ( RP) 19,500.00 49,500.00 72,600.00

Parcial 16,250.00 26,250.00 30,800.00

Acumulado ( RR) 16,250.00 42,500.00 73,300.00

Parcial 16,250.00 26,250.00 30,100.00

Acumulado 16,250.00 42,500.00 72,600.00

0.00 0.00 700.00

Condicin de Avance de Obra Atrasada Atrasada Al da

16.67% 14.29%

CALCULO DEL REAJUSTE DE VALORIZACIONES

Valorizacin N

Mes

Avance

Programado

Avance

Real

Coeficiente de Reajuste (Kr-1)

Reajuste

Programado

Reajuste

Real

Reajuste

Reconocido

Retencin por atraso (Dr)

% Adelanto

% Atraso

Nota: Hay Retencin por Atraso cuando la obra esta atrasada y el Reajuste Acumulado Real es Mayor que el

Reajuste Acumulado Programado


Factor acumulado TIL (mes pago)

I = Val. Adeudada * ------------------------------------------------- - 1Factor acumulado TIL (vencim. pago)

donde:

I : Inters TIL: factor acumulado de la tasa de inters legal (SBS)

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las

valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista

tendr derecho al reconocimiento de intereses legales.

Para el pago de los intereses se formular una Valorizacin de

Intereses.

Pago de intereses (*) .-



Procedimiento establecido en la Circular N 016-94.EF-90

Ejemplo:

Valorizacin Neta (sin IGV) = S/. 100 000.00

Mes de la valorizacin = Marzo 2008

Vencimiento plazo pago = 30.04.2008

Factor acum. T.I.L. (vencim. pago) = 5.75986

Da pago valorizacin = 22.06.2008

Factor acum. T.I.L. (da pago) = 5.78861

Intereses = 100 000 x 5.78861 _ 1

5.75986

Intereses = S/.499.14 (sin IGV)

Pago de intereses (*).-

Los intereses que puedan corresponder deben ser expresamente

requeridos por el Contratista (presentando su valorizacin); no deben ser

tramitados de oficio por la Entidad.


3.- Prestaciones Adicionales de Obra

Ejecucin de trabajos complementarios y/o mayores metrados no

considerados en las bases de licitacin o en el contrato respectivo, y que

resultan indispensables para alcanzar la finalidad del contrato original.

Ttulo V, numeral 1 de la Directiva N 01-2007-CG/OEA Autorizacin Previa a la Ejecucin y Pago de

Presupuestos Adicionales de Obra Pblica - (R.C. N 369-2007-CG).

La prestacin adicional est determinada por los trabajos

complementarios (partidas nuevas y/o mayores metrados de las

partidas contractuales) que se requieren para cumplir con la

finalidad del contrato y, de ser el caso, por los mayores

metrados necesarios para completar los requerimientos tcnicos

de las obras consignados en los expedientes tcnicos.

Causales de Procedencia (*).

(*) Ttulo V, numeral 6 de la Directiva N 01-2007-CG/OEA.

Prestaciones Adicionales de Obra

a) Por deficiencias en

el expediente tcnico

(frecuente)

Estudios topogrficos inexactos

Estudios de suelos no identifican

material inadecuado

Taludes de corte del proyecto, no se ajustan

al talud de reposo natural

b) Hechos fortuitos o

de fuerza mayor

Derrumbes por inestabilidad de los taludes,

provocada por las particulares condiciones

hidrolgicas de la zona (altas precipitaciones).

Conceptos y soluciones adoptados.

Presupuestos Adicionales de Obra.

Mejoramiento de sub-rasante Adecuada capacidad de soporte delterreno de fundacin.

Reemplazo de material - Estabilidad de la estructura del pavimento. Cambio de diseo del pavimento Comportamiento adecuado de

la estructura.

Cambio de algunos elementos de las obras Utilizacin de equiposy materiales modernos.

Necesidad de incrementar drenajes (superficial y subterrneo) Escorrentas no deben afectar a la estructura del pavimento.

Incremento de elementos de sealizacin Curvas en zonas dependientes pronunciadas.

Conceptos y soluciones adoptados.


Mayores trabajos no reconocidos - Aplicacin de procedimientosconstructivos.

Mayores distancias de transportes Cambio sustentado decanteras.

Limpieza de derrumbes/Trabajos de mantenimiento Transitabilidad a la va.

Modificacin del trazo Topografa difcil. Cambio de dosificaciones Materiales de baja calidad. Prevencin de deslizamientos Zonas de corte con inestabilidad

de taludes.

Asfaltado de bermas Zonas de nevada y permanente escorrentasuperficial.

Presupuesto Adicional de Obra (*).

Mayor costo originado por la ejecucin de prestaciones

adicionales de obra.

(*) Ttulo V, numerales 2 y 4 de la Directiva N 01-2007-CG/OEA.

Deber formularse independientemente de las reducciones y/o

supresiones de costos que aprueba la Entidad, para la misma

ejecucin de obra, aunque ambos se encuentren vinculados.

Es el menor costo originado por la NO ejecucin de

trabajos contractuales. Es vinculante a un PAO cuando

dichos trabajos guardan relacin directa con trabajos

adicionales de dicho PAO.

Retiro los costos de:

- Unidades de ladrillo- Mortero de cementoarena- Columnas de concreto

Incorporo costos de:

- Tubo metlico para columnas- Varillas de acero de 1x1x1/4- Sobrecimiento concreto h=0.50m

Presupuesto AdicionalPresupuesto Deductivo

= finalidad

Presupuesto deductivo vinculante

Para calcular el porcentaje de incidencia acumulado de un presupuesto

adicional de obra respecto al monto del contrato original, las Entidades

acumularn el monto total de los presupuestos adicionales de obra

autorizados, incluyendo el que se encuentra en trmite, y el monto de

aquellos presupuestos deductivos derivados de las sustituciones de obra

directamente vinculadas con las partidas de obras adicionales, siempre

que ambas respondan a la misma finalidad programada.

% incidencia de los presupuestos adicionales (*)

(PAn) - (PDm)

% i = -----------------------------

M.C.O.M.C.O. Monto del contrato original.

PAn Presupuestos adicionales de obra.

PDm, Presupuestos deductivos vinculantes.

(*) Ttulo V, numeral 5 de la Directiva N 01-2007-CG/OEA.

Presupuesto Adicional de Obra

Presupuesto Adicional /

Presupuesto Deductivo

Monto

(S/.)Sumatoria

(S/.)(%)

Adicional N 01 563,556.51 563,556.51 2.11%Adicional N 02 1,342,801.85 1,906,358.36 7.14%Adicional N 03 669,604.12 2,575,962.48 9.64%

Deductivo Vinculante N 01 -599,287.30 1,976,675.18 7.40%

Adicional N 04 1,040,338.60 3,017,013.78 11.30%

*** Monto Contractual = 26,709,253.30

% incidencia de los presupuestos adicionales

MC

PDvPA

j

j

j

i

1i

i

3

1

5

AcumuladaIncidencia% ..

Se esta tramitando el PAO N 4

Se generaron 04 presupuestos adicionales y

01 presupuesto deductivo

Obra: Mejoramiento de la Carretera ABC

Incidencia Acumulada del PAO N 05 = 11.30%


Slo proceder la ejecucin de obras adicionales cuando previamente se

cuenta con la certificacin de crdito presupuestario y la resolucin del

Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restndoles los

presupuestos deductivos vinculantes, sean iguales o no superen el 15%

del monto del contrato original.

% Incidencia menor al 15%.

Presupuestos Adicionales de Obra menores al 15% (*).

La necesidad de tramitar y aprobar una prestacin adicional de obra se

inicia con la correspondiente anotacin en el cuaderno de obra, ya sea

por el contratista o el supervisor, la cual deber realizarse dentro de los

treinta (30) das de anticipacin a la ejecucin

Plazos.

Dentro de los diez das siguientes de la anotacin en el cuaderno de

obra, el contratista deber presentar al supervisor o inspector el

presupuesto adicional de obra, el cual deber remitirlo a la Entidad en

un plazo de diez das.

La Entidad cuenta con diez das para emitir la resolucin aprobatoria. La

demora de la Entidad en emitir la resolucin en los plazos sealados

que autorice las prestaciones adicionales de obra podr ser causal de

ampliacin de plazo.

10 das 10 das

Inspector /

SupervisorAnotacin en el

Cuaderno de ObraRemitir el

Presupuesto a la

Entidad

Contratista

Presentar

Presupuesto

Adicional de

Obra

10 das

Entidad

Emitir

Resolucin

Ampliacin de

Plazo en caso de

demora

Presupuestos Adicionales de Obra menores al 15% (*).

Plazos


% Incidencia mayor al 15%.

Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restndole los

presupuestos deductivos vinculados, superen el quince (15%) del monto

del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la

Entidad, requieren previamente, para su ejecucin y pago, la

autorizacin expresa de la CGR. Las prestaciones adicionales de obra

no podrn superar el 50% del monto del contrato original.

Presupuestos Adicionales de Obra mayores al 15% (*).


Presupuestos Adicionales de Obra mayores al 15%

Tramitacin de PAOque no ajustan a lasNormas aplicables

CGR no emite autorizacin

Trabajos ejecutados, con

excepcin de obras por

situacin de emergencia

No se cuenta con la

disponibilidad presupuestal

El origen del PAO no se

enmarca en las causales

de procedencia

Siempre que se trate de obras pblicas por contrata. Corresponder segn las caractersticas de las solicitudes

presentadas, sus argumentos tcnicos, legales y presupuestarios.

CGR emite pronunciamiento

Plazos.

Presupuestos Adicionales

de Obra mayores al 15% (*).


Plazo para que la

CGR se pronuncie

Entidad presentasolicitud a la CGR

Supervisoremite informe

favorable

30 dc 15 dh

05 dh 05dh

Entidad presentainformacin

complementaria

CGR sepronunciaCGR solicita

informacin

complement.

15 dh

FaltaInformacin

CGR

autoriza en parte

o deniega

70 dh 100 dc

CGR

resuelve

el recurso

ENTIDAD

recurso de

apelacin

25 dh 15 dh 30 dh

Pronunciamiento Apelacin

Anlisis de la situacin presentada, considerando los alcances delexpediente tcnico, las soluciones tcnico-econmicas presentadas,

la literatura especializada y la experiencia del equipo evaluador.

Contrastacin con situaciones similares que motivaron evaluacionestcnicas anteriores.

Criterios de Evaluacin.

Presupuestos Adicionales de Obra mayores al 15%.

Resolucin aprobatoria del presupuesto adicional. Acreditacin de la disponibilidad presupuestal para el pago. Informe legal que sustente la procedencia del presupuesto adicional Informacin tcnica que contenga la sustentacin de cada uno de los

rubros o tems que conforman el presupuesto adicional.

Informacin de otras mayores prestaciones que no requirieron laautorizacin previa de Contralora General.

Informacin que permita la evaluacin.

Evaluar si los trabajos no se encuentran ejecutados.

Necesidad de ejecucin de las obras adicionales

o Limitaciones o deficiencias de los estudios o expedientes tcnicos.

o Situaciones de emergencia.

Evaluar las causas que originan la necesidad de ejecutar los trabajos.

Analizar las nuevas soluciones tcnicas y su relacin con lo establecidoen el expediente tcnico.

En el caso de los mayores metrados, validar las cantidades de trabajo.

o Verificacin mediante medios magnticos o manuales de los metrados.

o Contrastacin con informes tcnicos (contratista-supervisor-entidad),

opinin del proyectista, especificaciones tcnicas y anotaciones en C.O.

o Visita de inspeccin a la obra.

En el caso de obras complementarias, validar las partida nuevas.

o Los precios responder a los del contrato, salvo la utilizacin de nuevos

insumos (tres cotizaciones).

o Establecer la razonabilidad de rendimientos, incidencias, dosificaciones, etc.

Evaluacin de Aspectos Tcnicos.


Evaluar la tipificacin de las causales que generaron las obrasadicionales.

Determinar si se ha sustentado la viabilidad del presupuestoadicional.

Establecer el marco legal y los plazos de trmite de lospresupuestos adicionales.

Evaluacin de Aspectos Legales.

Verificacin de la documentacin presentada como sustento. Evaluar la garanta de contar con marco presupuestario. Confirmar la rentabilidad y sostenibilidad del Proyecto.

Evaluacin de Aspectos Presupuestarios.


Observaciones a las solicitudes.


Informes tcnicos sin sustento. Trmite de presupuestos adicionales con carcter de

regularizacin.

Explotacin de canteras no se ajusta a evaluaciones tcnica-econmicas.

En las partidas nuevas no se consideran los costos o trabajoscontemplados en las partidas contractuales.

Aceptacin de las entidades a las observaciones planteadas porContralora General.

Correcciones en las cantidades de trabajos presentadas en lospresupuestos adicionales, por desacuerdos con las bases de

medicin y pago contractuales.

No se garantiza la disponibilidad presupuestal para asumir el costode los presupuestos adicionales.

No se determina que el proyecto en ejecucin mantenga suscondiciones de rentabilidad y sostenibilidad.

Obras Adicionales con carcter de emergencia.

Excepcionalmente en el caso de obras adicionales que por su carcter

de emergencia, (cuya no ejecucin pueda afectar el ambiente o poner en

peligro a la poblacin, los trabajadores o la integridad de la misma obra),

la autorizacin previa de la Entidad podr realizarse mediante

comunicacin escrita, a fin de que el supervisor o inspector pueda

autorizar su ejecucin.

La Entidad verificar su procedencia, previo a la emisin de la resolucin

correspondiente, sin la cual no podr efectuarse pago alguno.


En el caso de adicionales con carcter de emergencia la autorizacin

de la CGR se emitir previa al pago.

(**) Artculo 208 del Reglamento.

% Incidencia menor al 15% (*).

% Incidencia mayor al 15% (**).

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos

adicionales de obra sern formulados con los precios del contrato y/o

precios pactados, ms los gastos generales fijos y variables propios

del adicional, para lo cual deber realizarse el anlisis correspondiente

teniendo como base o referencia los anlisis de los gastos generales

del presupuesto original contratado. Asimismo debe incluirse la utilidad

del presupuesto ofertado y el IGV correspondiente.


Ppto. Adic. = (Mtdos. Adicionales X P.U. OFERTADO) +

GGADICIONAL + UTOFERTADO + IGV

Ppto. Adic. = (Mtdos. Adicionales X P.U.PACTADO ) +GGADICIONAL + UTOFERTADO + IGV

Presupuestos Adicionales de Obra - Valorizaciones (*).

Caso: partidas existentes.

Caso: partidas nuevas.

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza

mediante valorizaciones adicionales.

9.0 ml

Canal de mampostera

Presupuestos Adicionales Precios Unitarios

Modificacin al proyecto (planos,

especificaciones tcnicas)

9.0 ml

Canal de concreto

ITEM DESCRIPCIN UND. P. UNIT. METRADO PARCIAL

01.01 Canal de Mampostera ml 90.00 9.00 810.00

Costo Directo 810.00

Presupuesto Contratado


01.02 Canal de Concreto ml 150.00 9.00 1,350.00

Costo Directo 1,350.00




Presupuesto Adicional de Obra - Partidas nuevas

Presupuesto Deductivo de Obra vinculante

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos

adicionales de obra sern formulados con los precios del presupuesto

referencial, ajustados por el factor de relacin, y/o los precios

pactados, con los gastos generales fijos y variables y la utilidad del

valor referencial multiplicados por el factor de relacin. Deber

incluirse adems el IGV.


Ppto. Adic. = Mtdos. Adic. X ( P.U.V.R.* F.R.) + [GGV.R. + UTV.R.] * F.R. + IGV

Ppto. Adic. = (Mtdos. Adic. X P.U.PACTADO) + [GGV.R. + UTV.R.] * F.R. + IGV

Caso: partidas existentes.

Caso: partidas nuevas.

Presupuestos Adicionales de Obra - Valorizaciones (*).

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza

mediante valorizaciones adicionales.

9.0 ml

Canal de mampostera

Por trabajos que no estn

comprendidos en los documentos

del Expediente Tcnico

(modificaciones a los planos).

Presupuestos Adicionales Suma Alzada

9.0 ml

Canal de concretoITEM DESCRIPCIN UND. P. UNIT. METRADO PARCIAL

01.02 Canal de Concreto ml 150.00 9.00 1,350.00

Costo Directo 1,350.00

Subtotal 1,350.00




Subtotal F.R. 0.90000 810.00

Presupuesto Adicional de Obra - Partidas nuevas

Presupuesto Deductivo de Obra - vinculante



Costo Directo 900.00Subtotal F.R. 0.90000 810.00

Presupuesto Contratado

Cuando estos se generen por hechos

imprevisibles y su ejecucin sea

indispensable para el cumplimiento

de la finalidad del Contrato

No hay adicionales por

deficiencias o errores en los

metrados del expediente tcnico.

Procede el adicional :

La Liquidacin es una forma administrativa de demostrar alEstado, lo que se ha gastado en el proyecto de obra pblica,

y/o de saldar las cuentas con el contratista.

La liquidacin de obra es un resumen de las valorizaciones deobra con los reintegros, las amortizaciones y las deducciones

actualizadas; incluyendo los presupuestos adicionales y

deductivos, ampliaciones de plazo, multas, etc.

Los contratos de obra terminan con la aprobacin yconsentimiento de la liquidacin por parte de la Entidad y del

Contratista.

La liquidacin de obra queda definida mediante la Resolucinrespectiva que emite la Entidad

Definiciones.-

4.- Liquidacin del Contrato de Obra

Solicitar y verificar los montos pagados del Estado EconmicoFinanciero de la Entidad.

Definir los metrados finales.

Recalcular las valorizaciones.

Recalcular los coeficientes de reajuste K.

Se efecta la comparacin de reintegros, en funcin a los conceptosde obra atrasada, obra adelantada.

Recalcular las deducciones por reintegro por los Adelantosotorgados.

Verificar la amortizacin de los adelantos.

Recalcular los montos por mayores gastos generales.

Revisar el clculo de intereses por mora.

Suma algebraica de todo lo anterior.

Se aade el IGV, obtenindose el Costo Total de la Obra.

Aplicacin de penalidades.

Se obtiene el Monto Lquido de la Liquidacin.

Proceso de Liquidacin de Obras.-

Metrados finales.-

Metrado Aprobado (autorizado).50 m3

______100 m3

AdicionalPrincipal

Metrado Valorizado40 m3

______80 m3

AdicionalPrincipal

Metrado Final (planos replanteo)55 m3

______95 m3

AdicionalPrincipal

Metrado cierre (suma alzada)10 m3

______20 m3

AdicionalPrincipal

Metrado cierre (precios unitarios) 10 m3______ 15 m3

AdicionalPrincipal

5 m3

Deductivo

Clculo de la Liquidacin.-

La liquidacin final se practicara con los precios unitarios, gastos

generales y utilidad ofertados.

La liquidacin se practicar con los precios unitarios, gastos generales

y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relacin.

Val. Liq. = [ (Mtdos. Contratados X P.U.V.R.) + GGV.R. + UTV.R. ] * F.R.

P.U. = precio unitario

V.R. = valor referencial

F.R. = factor relacin.

Val. Liq. = (Mtdos. Ejecutados X P.U.OFERTA) + GGOFERTA + UTOFERTA

Sistema de precios unitarios.-

Sistema de suma alzada.-


El contratista presentar la liquidacin debidamente sustentada con la

documentacin y clculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60)

das o el equivalente a 1/10 del plazo vigente de ejecucin de obra, el que

resulte mayor, contado desde el da siguiente de la recepcin de la obra.

La Entidad deber pronunciarse (acepta, observa o elabora una nueva),

dentro del plazo de sesenta (60) das de recibida, y notificar al contratista

para que ste se pronuncie dentro de los quince (15) das siguientes.

Plazos para la Liquidacin del Contrato de Obra (*).-


Si el contratista no presenta la liquidacin en el plazo previsto, la Entidad

es responsable de elaborarla, en el mismo plazo antes sealado, y

notificar al contratista para que ste se pronuncie dentro de los quince

(15) das siguientes.

En el caso de que una de las partes, observe la liquidacin presentada por

la otra, sta deber pronunciarse por escrito dentro de los quince (15) das

de haber recibido la observacin.

Plazos para la Liquidacin del Contrato de Obra (*).-

La liquidacin quedar consentida cuando, practicada por una de las

partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las partes, no acoja las observaciones

formuladas por la otra, aquella deber pronunciarse por escrito dentro de

los quince (15) das de haber recibido la observacin. En tal supuesto,

dentro de los quince (15) das hbiles siguientes, cualquiera de las partes

deber solicitar la controversia a conciliacin y/o arbitraje.


Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el

pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se

cierra el expediente respectivo.

No se proceder a la liquidacin mientras existan controversias

pendientes de resolver.

Consideraciones adicionales.-

El saldo a pagar corresponde a la diferencia que existe entre el

monto de los pagos a cuenta recibidos por el contratista y el

monto final del contrato de obra. El saldo econmico puede ser a

favor o en contra del contratista o de la Entidad.

documentacion para obras

Documents