bases estÁndar de concurso pÚblico para...

96
21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 1 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPT PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD” 1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: Consultor de Obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.

Upload: others

Post on 14-Apr-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

CONSULTORÍA DE OBRA1

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº0001–2014-CEPCO/MPT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II,DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LALIBERTAD”

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultor de Obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.

Page 2: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

Page 3: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas de OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integrada las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Page 4: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

Page 5: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Page 6: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o

2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

Page 7: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Page 8: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que pueda presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.3

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PÚBLICO, en la evaluación debe tenerse en consideración lo siguiente:

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

3 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

Page 9: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, en la evaluación debe tenerse en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas– se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con

Page 10: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso de convocarse el proceso bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, debe

Page 11: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

tenerse en consideración lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

El Comité especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.4

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, el cual será suscrito por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO debe tenerse en consideración lo siguiente:

EL Comité especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

4 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe.

Page 12: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 5

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la

5 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe.

Page 13: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

Page 14: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1 DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI).

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.4 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio de consultoría y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

Page 15: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

3.5 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.7 PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.8 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

Page 16: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

Page 17: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC Nº : 20175639391

Domicilio legal : Jr. Francisco Pizarro N° 412

Teléfono/Fax: : 044-246941

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA,PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”

1.3. VALOR REFERENCIAL6

El valor referencial asciende a S/. 135,821.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil OchocientosVeintiuno con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio 2014.

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior (incluye IGV)

Límite Superior (incluye IGV)

S/. 135,821.00 (CientoTreinta y Cinco Mil

Ochocientos Veintiunocon 00/100 Nuevos

Soles)

S/. 122,238.90 (Cientoveintidós Mil Doscientos treinta

y ocho con 90 /100 NuevosSoles)

S/. 135,821.00 (Ciento Treintay Cinco Mil Ochocientos

Veintiuno con 00/100 NuevosSoles)

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia MunicipalN° 1821–2014–MPT/GM, de fecha 05.09.14.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS.1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

6 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

Page 18: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio de consultoría de obra a contratar está definido en los Requerimiento Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestará en el plazo de 60 (Sesenta) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles)

1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.- Decreto Legislativo N° 1017 - Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias

- D.S.Nº 304-2013-EF – Valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2014. - Ley Nº 29666 Ley que restituye la tasa del impuesto establecida por el artículo 17 del

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 138-2012-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 29873 - Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 - Directivas de OSCE. - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Código Civil.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD, participación de proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado y su modificatoria.

- Directiva N° 001-2011-MPT/GOP, Directiva para efectuar los controles de calidad a realizarse durante la ejecución de los diferentes tipos de obras y/o construcciones en la Municipalidad Provincial de Trujillo.

- Decreto Supremo N° 217-2012-EF- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.- Resolución de Gerencia Municipal Nº 1591-2014-MPT/GM, que designa el Comité

Especial Permanente de Consultoría de Obra, que tendrá a cargo de conducir los procesos de selección mediante adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

Page 19: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN7

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : El 24/10/2014Registro de participantes : Del: 27/10/2014

Al: 05/ 11 /2014Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases

: Del: 27/10/2014Al: 29/10/2014

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases

: El 03/11/2014

Integración de las Bases : El 04/11/2014Presentación de Propuestas : El 07/11/2014* El acto público se realizará en : Sala de Reuniones Del Centro Acuatico De

Trujillo1er Piso Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de

Trujillo) A las 10:00 horas

Calificación y Evaluación de Propuestas

: Del: 10/11/2014Al: 11/11/2014

Otorgamiento de la Buena Pro : El 12/11/2014* El acto público se realizará en : Sala de Reuniones Del Centro Acuatico De

Trujillo1er Piso Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de

Trujillo)A las 10:00 horas

IMPORTANTE :

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa selectiva, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Gerencia de Obras Públicas, ubicada el 3r piso del Centro Acuático de Trujillo, entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:15 a 15:15 horas, según Formato Nº 01 (a través del SEACE se tiene acceso a las bases – incluye Formato Nº 01 del presente proceso; por lo tanto, éste deberá ser impreso, debidamente llenado con firma y sello en original y entregado por el postor).

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectúo el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

7 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

Page 20: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Gerencia de Obras Públicas, ubicada el 3r piso del Centro Acuático de Trujillo, entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:15 hrs a 15:15 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial Permanente de Consultoría de Obras de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected].

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS8

Las propuestas se presentarán en acto público, en Sala de Reuniones Del Centro Acuatico De Trujillo1er Piso Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo), en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del Notario Público designado.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT, conforme al siguiente detalle:SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS8 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una

Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

SeñoresMunicipalidad Provincial de Trujillo3r piso del Centro Acuático de Trujillo, entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° N°0001-2014-CEPCO/MPTDenominación de la convocatoria: servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SeñoresMunicipalidad Provincial de Trujillo3r piso del Centro Acuático de Trujillo, entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° N°0001-2014-CEPCO/MPTDenominación de la convocatoria: servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Page 21: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una copia.9

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos10, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección11 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

d)Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso12.

9 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

10 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

11 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

12 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

Page 22: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad13.

c) Factor experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

d) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Se considerará Obra Similar a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:

Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos.

Sin perjuicio de lo anterior, se presentará el FORMATO Nº 4 referido a la Experiencia del personal profesional propuesto.

Para acreditar el factor formación académica, se presentará copia simple de títulos, constancias, diplomas o certificados, según corresponda

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

NOTA: No se evaluará el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos,

sino aquellas condiciones que los superen y que incidan en la finalidad pública de la contratación.

No se evaluarán aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual.

13 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

Page 23: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

g) Factor cumplimiento del Servicio

Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1) La identificación del contrato indicando como mínimo su objeto.2) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el

contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se presentará el FORMATO N° 5, referido a la relación de servicios ejecutados.

IMPORTANTE:

En el caso de servicios de consultoría de obras, prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, podrá presentarse una solicitud de bonificación por parte de los postores con domicilio en la provincia o en las provincias colindantes donde se prestará el servicio, según el Anexo Nº 10.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA14

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDónde:

14 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Page 24: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

Dónde: c1 + c2 = 1.00

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP15.

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Copia de DNI del representante legal.b) Copia de vigencia de poder del representante legal de la empresa, en caso de

consorcio será presentada por cada integrante.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizadas, en caso de consorcio será presentada por cada integrante.d) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de

consorcio será presentada por cada integrante.e) Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante carta fianza, debiendo mantener

la intangibilidad de la misma lo que implica no presentarla engrapada, perforada, foliada o rubricada recomendando su presentación en una mica.

f) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.g) Código de cuenta interbancario (CCI). h) Designación del destinatario de pago, en caso corresponda.i) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

j) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. k) Copia del RUC de la empresa; en el caso de consorcios, RUC del consorcio

constituido, RUC de la empresa que lidere el consorcio (si es este el acuerdo que consta en el Contrato de consorcio), o documentación que soporte el inicio del proceso de solicitud del mismo, que deberá estar obtenido de modo previo a la emisión de facturas.

l) Desconsolidado de Gastos Generales en costos fijos y variables.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

15 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

Page 25: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Gerencia de Obras Públicas, ubicada el 3r piso del Centro Acuático de Trujillo, entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo.

IMPORTANTE:

La siguiente disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo:

2.9. ADELANTOS16

La Entidad no otorgará ningún adelanto directo por concepto de la elaboración del expediente técnico.

2.10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará con la entrega de los Expedientes Técnicos a nivel definitivo (obra y equipamiento) de forma completa aceptado mediante Acta de Recepción conforme por parte la Sub Gerencia de Proyectos (MPT) y aprobado mediante Resolución por parte de la Entidad.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad [REGISTRAR AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN O, EN SU CASO AL ÓRGANO ESTABLECIDO EN LAS BASES, SIN PERJUICIO DE LO QUE SE DISPONGA EN LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD].

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA

EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, SEGÚN CORRESPONDA].

2.11. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.12. REAJUSTE DE LOS PAGOS

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

Page 26: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

NO APLICA

Page 27: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE

TRUJILLO - LA LIBERTAD”Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”, con Código SNIP Nº 279692 para el componente: Expediente Técnico.

El proyecto se desarrollará sobre la base del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil aprobado y con declaratoria de viabilidad, proyecto elaborado en el marco de la formulación del Proyecto de Inversión Pública y las validaciones y ajustes efectuados por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Las prestaciones del proyecto comprenden las siguientes actividades:

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO (OBRA, EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO)

1. ANTECEDENTESTanto la población beneficiada como el representante de la Institución Educativa han solicitado el Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Túpac Amaru II, en el Distrito de Florencia de Mora, con la finalidad de resolver en forma integral los deterioros de la edificación.Dentro del lineamiento de política del gobierno local tenemos que la Municipalidad Provincial de Trujillo tiene como objetivo mejorar la infraestructura de las Instituciones Educativas en forma programada y priorizando los lugares que requieren con urgencia de estos trabajos, logrando dar un buen servicio educativo a la población estudiantil.De esta manera la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Sub Gerencia de Proyectos asume la elaboración del Estudio definitivo para realizar el Proyecto, teniendo como objetivo brindar un mejor servicio educativo a la comunidad en general.

2. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

Elaborar Expedientes Técnicos a nivel definitivo tanto de ejecución de obra y de equipamiento.

3. UBICACIÓNLa ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situada en:

Departamento : La LibertadProvincia : TrujilloDistrito : Florencia de Mora

4. PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo de ejecución para la elaboración del expediente técnico tanto de Obra como de Equipamiento y Mobiliario es de Sesenta (60) días calendario.

Elaboración de los Expedientes Técnicos a nivel definitivo.El plazo de ejecución para la elaboración del Estudio Definitivo mencionado se desarrollará de acuerdo al cronograma comprendido en los presentes términos, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.

Elaboración de los expedientes técnicos: 60 días calendario NOTA : Los plazos de evaluación y revisión de los informes de entregas parciales serán contabilizados

dentro del plazo contractual del Contratista.

5. VALOR REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 135,821.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Veintiuno con 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la elaboración del Expediente Técnico.

Page 28: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

Descripción Unidad Cantidad Costo Unit Incidencia Costo Parcial Costo TotalPersonal: 97,750.00Jefe de Proyecto-Ing. Civil o Arq. Mes 2.00 12,000.00 1.00 24,000.00Arquitecto Mes 2.00 8,000.00 1.00 16,000.00Ing. Civil-Especialista en Estructuras Mes 2.00 9,500.00 1.00 19,000.00Ing. Civil-Especialista en Metrados y Presupuestos Mes 1.50 8,500.00 0.50 12,750.00Ing. Civil o Geólogo-Especialista en Mecánica de Suelos Mes 0.50 5,000.00 0.50 2,500.00Ing. Sanitario-Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 1.00 7,500.00 0.50 7,500.00Ing. Electrico o Mecánico Electricista Mes 1.00 7,500.00 0.50 7,500.00Arq. O Ing. Civil -Especialista en Equipamiento Mes 1.00 3,500.00 0.50 3,500.00Ing. Civil, Industrial o Arquitecto-Especialista en Proyectos de Seguridad Mes 1.00 5,000.00 0.50 5,000.00Levantamiento Topográfico: 3,000.00Levantamiento Topográfico glb 1.00 3,000.000 0.000 3,000.00Estudio de Suelos (por calicatas) Und 5.00 700.00 0.00 3,500.00 3500.00

104,250.00Gastos Generales: Movilidad Estimado 1.00 492.54 1.00 492.54Digitado e Impresión de Textos Und 1,000.00 1.00 1.00 1,000.00Impresión de Planos Und 120.00 6.00 1.00 720.00Impresión de textos en borrador Und 1,000.00 1.00 1.00 1,000.00Impresión de planos en borrador Und 120.00 6.00 1.00 720.00Espiralados Und 15.00 4.50 1.00 67.50Copia de Textos Und 2,000.00 0.10 1.00 200.00Copia de Planos Und 240.00 6.00 1.00 1,440.00

5.41% 5,640.045.00% 5,212.50

115,102.5418.00% 20,718.46

135,821.00TOTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALESUTILIDAD SUB TOTALIGV

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

En los presentes términos se adjunta el Anexo N° 01 el cual contiene los respectivos presupuestos detalle del equipamiento.

6. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOLa elaboración del expediente técnico deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08 Jun.2006.

- Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público. - Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000.- Decreto Supremo N° 221-2006-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.- D.S. N° 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Octubre 2002.- Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo

dispuesto por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.

Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAEl contratista deberá cumplir los alcances establecidos en los presentes términos de referencia.

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la elaboración del Expediente Técnico, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOLa formulación del proyecto conforme a lo indicado en el perfil técnico.

9. DEFINICIONES9.1. OBRAS EN GENERAL

Se considerarán Obras en General a todas las obras ejecutadas por el postor sin importar su naturaleza o las prestaciones que la conforman.

Asimismo, el postor deberá tener en cuenta la definición de Obra conforme al anexo único de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones del estado cuyas experiencias deberán cumplir.

La presente definición será de aplicación en la experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en General.

Page 29: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

9.2. OBRAS SIMILARES

Se considerará Obra Similar a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso.En caso no se encuentre explícito en la denominación de la obra el cumplimiento de la presente definición, el postor podrá adjuntar documento donde se indique las características de la Obra o Cualquier documento de la cual pueda desprenderse la experiencia de manera fehaciente a fin de acreditar el cumplimiento de la definición.Las edificaciones de uso y concurrencia pública tienen como característica la presencia de personas ajenas a los propios locales, es decir, distintos de los trabajadores que pudieran tener.

La presente definición será de aplicación tanto en la experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras Similares y Ejecución de Obras Similares, según corresponda.

10. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR10.1.ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

10.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR El postor deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedor como consultor de

obras en la especialidad de Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines.

Deberá establecer para la suscripción del contrato la dirección de domicilio en la ciudad de Trujillo, para efectos de notificación de cualquier tipo.

10.1.2. PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL

La Municipalidad Provincial de Trujillo considera que para la elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico, el CONTRATISTA debe contar con un equipo profesional especializado. Cada especialidad, deberá estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por un Jefe de Proyecto, el cual será responsable de la elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico. Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformarán los equipos de trabajo por especialidad. El personal requerido es el siguiente:10.1.2.1. JEFE DE PROYECTO

Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.

Acreditar conocimiento en la ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones del año 2012.

10.1.2.2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Arquitecto colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.

10.1.2.3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.

10.1.2.4. ESPECIALISTA DE METRADOS Y PRESUPUESTOS Ingeniero Civil colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.

10.1.2.5. ESPECIALISTA DE MECÁNICA DE SUELOS Ingeniero Civil o Geólogo colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.

10.1.2.6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitario colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año.

10.1.2.7. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Page 30: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año.

10.1.2.8. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado Deberá haber desempeñado el cargo de ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y/O

MOBILIARIO en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año.

10.1.2.9. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE SEGURIDAD Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Arquitecto colegiado. Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de

expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año.

DOCUMENTACIÓN PARA SU ACREDITACIÓN

La acreditación de la Profesión de cada personal designado será con copia simple del título profesional y colegiatura.En caso de solicitarse Maestría o Doctorado la acreditación será con copia del respectivo Grado.Para las especializaciones la acreditación será con copia de diploma y/o certificado.La documentación requerida para acreditar la experiencia laboral de los profesionales propuestos se hará de la siguiente manera:

Mediante copia simple de contratos con su respectiva conformidad, del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos o servicios en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas.

Mediante copia simple de contratos con su respectiva constancia de trabajo y/o servicios del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos o servicios en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas.

Mediante copia simple de contratos con su respectivo certificado de trabajo y/o servicios del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos o servicios en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas.

Mediante copia simple de contratos más cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos o servicios en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos.En el caso de haber desarrollado los trabajos reseñados en consorcio, serán aceptados los certificados emitidos por el entonces Representante Legal del Consorcio o por el Representante Legal de la empresa para la que trabajó formando parte del Consorcio.Los certificados de trabajo deberán apreciarse el cargo, la denominación del estudio o la obra y el tiempo de los servicios.La fecha a partir de la cual se deben computar los plazos es la de presentación de las propuestas.Sólo serán válidas las experiencias desarrolladas con fecha igual o posterior a la fecha de colegiatura del personal profesional propuesto.

10.1.3. OFICINA, EQUIPOS Y MATERIALES

El CONTRATISTA deberá contar o implementar una oficina en la ciudad de Trujillo en la misma que se desarrollará la elaboración del Expediente Técnico, lo cual será verificado por la Entidad una vez suscrito el contrato, cuyo costo será asumido por el CONTRATISTA.El CONTRATISTA deberá evaluar los equipos necesarios para la elaboración del (os) expediente (s) técnico (s), e integrar los costos que supongan en los costos generales de la oferta económica. Este párrafo incluye tanto a los equipos de oficina como a los equipos de campo.Para que el CONTRATISTA cumpla debidamente con el contrato, deberá disponer como mínimo de los siguientes requisitos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos incrementar los equipos y mobiliario necesario:

DESCRIPCIÓN UND CANT Mobiliario básico glb 1 Equipo de cómputo und 3 Impresora und 1 Plotter und 1 Equipo de topografía und 1 Oficina und 1

El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a cinco años. Asimismo, para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Equipos bastará con presentar con una declaración jurada.

Page 31: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

Lo antes mencionado, será sujeto de fiscalización posterior del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de materiales y equipos durante la vigencia del contrato.

Para el caso de observarse una deficiencia en los equipos que se pongan a disposición del Contrato, se estará a lo dispuesto en el capítulo “Ejecución del Contrato”.

11. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

11.1.TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA.11.2.SISTEMA DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA.

11.3.OBJETO DEL PROCESO: Elaboración del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD” que incluye el equipamiento.

11.4.METAS:

a) Elaboración de Expediente TécnicoPara la elaboración del Expediente Técnico deberá tomarse como referencia el Estudio de Pre Inversión, con Código Nº 279692, que se encuentra viable dentro del SNIP con los componentes que indica el presupuesto.

El contratista deberá presentar el Expediente Técnico completo a nivel de ejecución de obra para cada actividad, de acuerdo al reglamento vigente, teniendo en cuenta que como mínimo deberá tener la siguiente descripción:

11.5.GENERALIDADES

11.5.1. ANTECEDENTESEl Perfil PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”, con código SNIP Nº 279692 ha sido declarado viable.

El proyecto se enmarca en la fase de inversión y se formula cuando el proyecto previamente ha sido declarado viable en razón que es socialmente rentable, sostenible y compatible con la política del Gobierno Local.

11.5.2. UBICACIÓNEl Proyecto del objeto está ubicado en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

11.5.3. DENOMINACIÓNLa denominación oficial del servicio será: estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”.

11.5.4. OBJETIVOEjecución del componente “Expediente Técnico” del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD” con código SNIP Nº 279692., para lo cual el contratista elaborará a nivel definitivo para la ejecución de obra y equipamiento.

11.5.5. RESPONSABLES PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DEL ESTUDIOLa Entidad solicitante para la contratación del estudio y la ejecución de la obra es la Municipalidad Provincial de Trujillo.

11.5.6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO ENTREGARÁ AL CONSULTOREl Consultor deberá recabar a la firma del contrato la siguiente información:a) Copia fotostática del estudio Perfil de Pre Inversión aprobado por la OPI de la

Municipalidad Provincial de Trujillo, copia del formato de Declaración de Viabilidad del PIP.

b) Plano de ubicación.c) Plano de distribución arquitectónica

11.6.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOConsiste en la elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico del siguiente Proyecto:

Page 32: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”.

De acuerdo a la información PIP, el proyecto integral debe contener la información técnica.

11.7.COMPATIBILIDAD CON EL PROYECTOPara cumplir con el objetivo del Proyecto el Contratista debe:

a) Revisar la información proporcionada por la Municipalidad Provincial de Trujillo antes de presentar su propuesta y efectuar una visita de reconocimiento y/o inspección al lugar del proyecto y compatibilizar al Proyecto de Inversión Pública – Perfil, aprobado con código SNIP Nº 279692.

b) La revisión de la información disponible y la visita al campo es con motivo de conocer el área de acción del proyecto que tendrá el Contratista al momento de la ejecución de los trabajos considerar para cumplir con los objetivos.

c) Elaborar el Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo para la ejecución de la obra.

d) Elaborar el Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Equipamiento y Mobiliario.

e) En caso de que la realidad encontrada en campo o que, en la elaboración del expediente técnico del proyecto, se encuentre incompatibilidad con lo especificado en el Proyecto de Inversión Pública – Perfil, primará el resultado obtenido en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la normatividad vigente al respecto, entendiéndose que todo ello no representará adicional alguno a favor del Contratista.

11.8.ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO11.8.1. Estudios de Ingeniería Básica:

El Contratista, deberá considerar como parte de la elaboración del Estudio Definitivo realizar el reconocimiento de la zona del proyecto y del área de influencia haciendo un inventario de las estructuras existentes sustentadas con un panel fotográfico fechado. Evaluar la información existente en contraste con el perfil PIP aprobado verificando si la información contenida en ella es suficiente para los fines del proyecto, debiendo proponer criterios y alternativas de solución al proyecto integral. Finalmente elabora y presenta un plan desarrollado del proyecto.

11.8.2. De Trabajo de CampoA fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos en campo se deberán efectuar con personal especializado y se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Relación de personal. Implementos de seguridad para el personal. Solicitar permiso de trabajo.

La información que levantará el Contratista, de los trabajos de campo sin ser estos limitativos será la siguiente:

Reconocimiento y visita del terreno donde se ejecutará el proyecto. Recolección de información básica Tomas fotográficas del terreno existente. Levantamiento topográfico al detalle, colocar in-situ y BM`s, los cuales deben estar

geo referenciados en unidades UTM. Toma de muestras para los estudios de suelos y diseños respectivos. Recolección de información para estudios de impacto ambiental, de ser el caso

evaluará la información estadística mediante encuestas.

11.8.3. Del Trabajo de GabineteEl Contratista deberá constituirse en la ciudad de Trujillo, para lo cual deberá disponer de una oficina permanente, donde se pueda monitorear de cerca los avances del proyecto.

Sin ser limitativo e deberán ejecutar las siguientes actividades:a) Planteamiento integral del proyecto de servicio educativo.b) Elaboración de planos topográficos: planta, perfil longitudinal, secciones

transversales.c) Plano de estructuras proyectadas por separado detallado.d) Elaboración del Expediente Definitivo de acuerdo al contenido mínimo indicado en el

numeral 11.10.1.3.

11.9.CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO11.9.1. Normas Aplicables

Para la ejecución del servicio se considerará utilizar las Normas vigentes a la fecha de los siguientes reglamentos.

Page 33: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

Reglamento Nacional de Edificaciones. Normas Técnicas Peruanas (NTP). American Society for Testing and Materials (ASTM). Complementar con Reglamento ACI Actualizado. Normas INDECOPI

11.9.2. Del Expediente Técnico:El desarrollo del Expediente Técnico a nivel definitivo deberá elaborarse en concordancia con el Perfil de Pre Inversión aprobado, siendo posible incorporar al expediente omisiones del perfil siempre y cuando no desnaturalice su fin ni contravengan las normas de pre inversión vigente.

El Contratista adecuará el proyecto al sistema de contratación a suma alzada y en la modalidad de ejecución por contrata.

La estructura del presupuesto de obra, planilla de metrados y afines debe elaborarse para cada actividad.

11.10. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIOEl Contratista presentará los informes directamente ante la Municipalidad Provincial de Trujillo, salvo indicación específica, según los puntos siguientes:

11.10.1. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA11.10.1.1. INFORME BASE (Preliminar)

En esta fase el Contratista deberá presentar un informe desarrollado con todas las actividades del proyecto que permitan mejorar la calidad del estudio final, verificara el sistema de drenaje pluvial actual, proponiendo alternativas de diseño, asimismo deberá detallar los equipos, personal y materiales a utilizarse durante la elaboración del proyecto.

11.10.1.2. PRESENTACIÓN DE AVANCESEn cada una de las facetas programadas en el numeral 7, el Consultor deberá presentar mediante carta a la Municipalidad la información solicitada, debiendo enumerar la relación de documentos que presenta. Esta información debe alcanzar tanto en físico (impreso) como en digital (en medio magnético informático debidamente ordenado) para su revisión. Los formatos en digital obligatoriamente deben estar elaborados en el software indicado en numeral 7.

11.10.1.3. INFORME FINALPara la presentación final del Expediente Técnico se usará el sistema métrico decimal, los formatos se ajustaran a las normas INDECOPI, utilizando el tamaño DIN A-4 para los documentos y DIN A-1 al DIN A-3 para los planos (No se recibirá planos con medida mayor al formato A-1). Los planos serán adecuados a escalas convenientes para su presentación respectiva en volúmenes.

El Expediente Técnico a presentar, contendrá en lo posible la siguiente información de acuerdo a la complejidad del estudio, no siendo limitativo.

Índice General Numerado

A1. Ficha General del ProyectoA.2. Memoria Descriptiva:

2.1 Memoria Descriptiva General.2.1.1 Estado Actual del Servicio2.1.2 Objetivos del Estudio.2.1.3 Antecedentes del Proyecto.2.1.4 Características del Área del Proyecto.

2.1.4.1 Descripción del Entorno del Proyecto.2.1.4.2 Estructuras Existentes.2.1.4.3 Ubicación Geográfica y Política.2.1.4.4 Condiciones Climatológicas.2.1.4.5 Altitud del Área del Proyecto.2.1.4.6 Vías de Acceso a Obra.2.1.4.7 Actividades Económicas, Sociales y Culturales.

2.1.5 Descripción del Proyecto.2.1.5.1 Objetivos y Metas.2.1.5.2 Obras Proyectadas (características geométricas y físicas).

2.1.6 Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería Básica.

2.2 Memoria Descriptiva de Arquitectura (firmado por Arquitecto).2.3 Memoria Descriptiva de Estructuras (firmado por Ingeniero Civil).

Page 34: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

2.4 Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias (firmado por Ingeniero Sanitario).

2.5 Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas (firmado por Ingeniero Eléctrico).

2.6 Memoria Descriptiva de Equipamiento y mobiliario.2.7 Memoria Descriptiva de Seguridad, Señalización y Evacuación.2.8 Memoria Descriptiva de Obras Complementarias.2.9 Estructuras Existentes.2.10 Criterios de Diseño utilizados para el Desarrollo del Proyecto.

2.10.1 Conceptos Generales.2.10.2 Aspectos de Diseño: Aspectos Arquitectónico y Aspectos

Estructurales-Constructivos.2.11 Parámetros de Diseño.2.12 Presupuesto Total.2.13 Valor Referencial de obra.2.14 Sistema de Contratación y Modalidad de Ejecución.2.15 Plazo de Ejecución.2.16 Relación de Planos.2.17 Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del Proyecto.

A3. Especificaciones Técnicas de ObraCada una de las partidas de Presupuesto debe contar con sus especificaciones técnicas, siendo obligatorio que éstas, deban estar organizadas de la siguiente forma:3.1 Numeración de la partida de acuerdo al presupuesto de Obra.3.2 Descripción de la partida concordante con partidas del presupuesto y planos.3.3 Materiales a utilizar en la partida.3.4 Equipos.3.5 Modo de ejecución de la partida: Indicar responsabilidades sobre el

CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.3.6 Controles:

a) Controles Técnicosb) Controles de Ejecuciónc) Controles Geométricos y de Terminado (según fuese el caso)

3.7 Método de Medición.3.8 Forma de Pago.

Además se tendrá en cuenta todas las medidas de seguridad de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas de Seguridad vigentes.

A4. Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario4.1. Descripción de equipos y mobiliario a implementar en el proyecto,

incluyendo cantidades, características, unidad de medida, etc.

A5. Estudio de Mecánica de Suelos5.1. Objetivos y Alcances.5.2. Aspectos Generales.5.3. Ensayos de Campo.5.4. Ensayos de laboratorio con fines de edificación: análisis granulométrico,

límites de consistencia, corte directo, ensayo de consolidación, etc. (firmado por responsables del laboratorio de reconocida trayectoria, con registro en INDECOPI).

5.5. Estudio de salinidad del suelo.5.6. Resultados de los ensayos in – situ y de laboratorio.5.7. Conclusiones y Recomendaciones.5.8. Perfiles Estratigráficos del terreno.

A6. Impacto Ambiental6.1. Alcances.6.2. Diagnóstico Ambiental Actual (Ambiente Físico, Ambiente Biótico).6.3. Diagnóstico del Área de Estudio y su Ámbito de Influencia.6.4. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.6.5. Plan del manejo ambiental dentro de las instituciones educativas.

A7. Estudio Topográfico7.1. Alcances.7.2. Instrumentación.7.3. Resultados del Estudio Topográfico, planimétrico y altimétrico.7.4. Inventario de estructuras existentes.7.5. Relación de BM´s y puntos de referencia.7.6. Monumentación de hitos con concreto en campo, con fines del replanteo

posterior.

A8. Predimensionamiento de Elementos Estructurales

Page 35: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

8.1. Objetivos y Alcances.8.2. Consideraciones.8.3. Predimensionamiento de todos los elementos estructurales.8.4. Resultados.

A9. Análisis Estructural, Análisis Sísmico, Determinación de los Desplazamiento de la Edificación9.1. Consideraciones y Reglamentación.9.2. Metrados de cargas y determinación del peso de la estructura.9.3. Combinaciones de carga.9.4. Determinación de las fuerzas sísmicas.9.5. Análisis Estructural.

9.5.1. Metrados de carga muerta y viva.9.5.2. Fuerzas y Momentos Resultantes.9.5.3. Interpretación de resultados.

9.6. 9.6 Desplazamientos: Interpretación.

A10. Memoria de Cálculo de Estructuras10.1. Consideraciones y reglamentación.10.2. Diseño de Vigas.10.3. Diseño de columnas, muros de concreto armado.10.4. Diseño de aligerados y losa maciza.10.5. Diseño de muros de albañilería.10.6. Diseño de elementos de refuerzo y coberturas.

A11. Memoria de Cálculo de Instalaciones11.1. Consideraciones y reglamentación.11.2. Diseño de instalaciones eléctricas.11.3. Diseño de instalaciones sanitarias.

A12. Memoria de Cálculo de Estructuras Metálicas y/o de Madera para Coberturas12.1. Consideraciones y reglamentación.12.2. Metrados de cargas y predimensionamiento.12.3. Diseño de tijerales, correas, vigas metálicas de amarre.

A13. Diseño del sistema de recolección de agua de lluvia de coberturas y conexión al sistema de evacuación actual.

A14. Presupuesto de Inversión Desagregado (Costo Total del Proyecto)Está referido al costo total de la inversión que generará la ejecución del proyecto, es decir costos tangibles e intangibles. Estará compuesto del presupuesto de obra, costo de elaboración del expediente técnico, costo de supervisión, otros costos intangibles el cual el Consultor desagregará.

A15. Valor Referencial de ObraEl Contratista debe considerar el presupuesto de obra de acuerdo los componentes del perfil PIP, debiendo coordinar con la Entidad.

A16. Presupuesto AnalíticoEl Contratista elaborará el presupuesto analítico, clasificando los rubros de bienes y servicios, así como de sus componentes.

A17. Análisis de Costos UnitariosEl Contratista recabará de la Institución la base de costos unitarios a ser usada en el presupuesto de obra, en caso de no existir alguna partida, propondrá su empleo oportunamente para su aprobación e incorporación por parte de la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad provincial de Trujillo.

A18. Planilla de MetradosPlanilla de metrados, metrados detallados por partidas y con los croquis explicativos. Asimismo, los metrados deberán ser concordantes con los planos, partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.

A19. Relación de Insumos, (materiales, mano de obra, equipos y herramientas).El Contratista recabará de la lista de precios de los insumos a usar, en caso de no existir realizará las cotizaciones del mismo y las adjuntará al Expediente Técnico.

A20. Formulas Polinómicas.

A21. Cronograma de Ejecución de Obras (Diagrama Gantt y PERT-CPM).

A22. Cronograma de Avances de Obra Valorizados.

Page 36: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

A23. Cronograma de Desembolsos.

A24. Cronograma de Adquisición de Materiales.

A25. Cálculo de Fletes, Costo de Hora Hombre Mano de Obra, Cotizaciones de insumos del presupuesto.

A26. PlanosPlanos mínimos a presentar por el Contratista sin ser limitativos, serán los siguientes:26.1. Ubicación y Localización del Proyecto.26.2. Plano topográfico a detalle, indicando los BM´s monumentados, que pueda

ser constatado en el terreno al momento de la evaluación.26.3. Plano de demoliciones, de existir.26.4. Planta, cortes y elevaciones de las estructuras existentes.26.5. Planta Distribución General del Proyecto (obras proyectadas).26.6. Plano arquitectónico: planta, elevaciones, cortes y detalles26.7. Plano de instalaciones sanitarias de agua y desagüe.26.8. Plano de instalaciones eléctricas en interiores debidamente detallados de

acuerdo al diseño de máxima demanda y cálculo de los conductores.26.9. Plano de sistema de recolección de agua de techos y derivación a canal de

evacuación existente o proyectada.26.10.Plano del sistema de drenaje superficial: planta, elevación y detalles.26.11.Planta, perfil longitudinal y secciones transversales de las veredas

circundantes proyectadas.26.12.Plano de estructuras metálicas: planta, cortes, elevaciones y detalles. 26.13.Plano de estructuras de madera: puertas, ventanas, mobiliarios, etc.26.14.Plano de detalles de todos los elementos que se proyecten.26.15.Plano de cartel de obra, según diseño propuesto por la Municipalidad

Provincial de Trujillo.26.16.Planos de Equipamiento y Mobiliario.26.17.Planos de Seguridad: señalización y Evacuación.26.18.Planos con vistas 3D de la edificación proyectada.26.19.Otros planos que el Contratista considere necesario.

A27.Panel FotográficoPanel fotográfico fechado por cada estudio en la zona del proyecto. Por lo menos en 04 fotografías debe aparecer en Contratista.

El Informe Final será presentado en original y 02 copias con las firmas en original. Además toda información será alcanzada en medio magnético en CD o en USB, con los estudios en forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el informe final. La información será procesada en los siguientes programas: Textos en Microsoft Word. Tablas y cuadros en Microsoft Excel. Estudios en formatos Digitalizados. Imágenes con extensión JPEG. Planos de diseño En AutoCAD. Topografía en Autodesk LAN, CIVIL 3D. Presupuesto en S10 2003 o 2005. Programación en Microsoft Project.

11.10.2. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO DEL EQUIPAMIENTOEl contratista elaborará el expediente técnico a nivel definitivo del equipamiento y mobiliario requerido, el mismo que contendrá como mínimo la siguiente estructura:B.1 EXPEDIENTE TÉCNICO

Índice General NumeradoB1. Memoria Descriptiva B2. Cronograma Gantt general del proyectoB3. Memoria descriptiva

a) Aspectos generalesb) Antecedentesc) Objetivod) Equipamientoe) Metas fisicasf) Plazo de ejecucióng) Modalidad de ejecución h) Fuente de financiamientoi) Presupuesto referencialj) Parámetros y recomendacionesk) Especificaciones

B4. Especificaciones técnicas

Page 37: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

B5. PresupuestoB6. Cronograma de equipos y mobiliariosB7. Anexos

a. Cotizacionesb. Plano de Equipamiento

11.10.2.1. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO REQUERIDO

La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Sub Gerencia de Proyectos, verificará la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo del equipamiento y mobiliario por parte del contratista, el mismo que deberá contener como mínimo la relación adjunta mediante el ANEXO N° 01 de los presentes términos.

Asimismo, los bienes cumplirán con las características técnicas mínimas de acuerdo a lo normado por el Ministerio de Educación.

11.11. CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El Contratista deberá respetar el cronograma de elaboración del proyecto presentando oportunamente los informes en los plazos indicados líneas abajo.

Dentro de los 2 primeros días del plazo contractual, el Contratista deberá presentar un informe desarrollado en forma impresa, con todas las actividades que permitan revisar y analizar toda la información relacionada con el proyecto proponiendo la mejor alternativa de diseño.

11.11.1. EVALUACIÓN, CONTROL Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:11.11.1.1. DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL

La evaluación, control y cumplimiento de las tareas correspondientes al proyecto, estarán a cargo de un Evaluador, designado por la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

11.11.1.2. DE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTOSe ha considerado una evaluación escalonada del proyecto, correspondiendo a dos Entregas Parciales y una Entrega final, definida de la siguiente manera:

11.11.1.2.1. PRIMERA ENTREGA PARCIAL: A.- De la Entrega:

Tendrá una duración de trece (13) días naturales de haberse suscrito el Contrato. Será requisito indispensable realizar esta entrega en el plazo establecido, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio. Esta etapa comprenderá la entrega en físico y en Cd de la siguiente información de acuerdo al Índice General detallado en el numeral 11.10:

- Plano de Localización y Ubicación.- Plano Topográfico con secciones transversales y longitudinales.- Plano en planta de estado actual en el que incluya demoliciones.- Plano de secciones transversales y longitudinales del bloque a demoler

y detalles acorde a la necesidad.- Plano General Proyectado en planta a nivel de ejecución, - Plano de Distribución por sectores.- Plano de cortes (4) y elevaciones de la propuesta.- Memorias Descriptivas- Verificación de límites o linderos del área del Proyecto - Inspección a zona de Trabajo - Panel Fotográfico (con descripción de cada foto)- Expediente técnico del Equipamiento

Toda la Información debe estar impresa y en archivo digital. B.- De la Evaluación:

Tendrá una duración máxima de siete (07) días naturales a partir de la recepción del Expediente Técnico en la Sub Gerencia de Proyectos, dentro

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

1° Entrega Parcial

2° Entrega Parcial

Entrega Final

Hasta 20 Hasta 40 Hasta 60Ingeniería básica, planteamiento del diseño, realización de estudios, diseños de ingeniería, memoria descriptiva y presentación de planos definitivos.Metrados, Presupuesto y Especificaciones Técnicas.Elaboración y presentación del Expediente Técnico.

Page 38: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

de los cuales se realizará la evaluación y/o revisión de lo solicitado en esta etapa; luego se formulará observaciones, de ser el caso, notificando al consultor.

11.11.1.2.2. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: A. De la Entrega:

Tendrá una duración de trece (13) días naturales siguientes a la culminación de la primera entrega parcial. Será requisito indispensable realizar esta entrega, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio; siendo responsabilidad del consultor recepcionar la carta de notificación de observaciones en el día establecido.

Esta etapa comprenderá la entrega en físico (espiralado) y en Cd de la siguiente información, de acuerdo al Índice General Numerado detallado en el numeral 11.10:

- Levantamiento de observaciones formuladas en la etapa anterior- Plano de Detalles arquitectónicos y constructivos (esc. 1/20).- Plano con distribución de mobiliario y equipamiento.- Plano de Estructuras: Cimentación y Aligerado- Plano de Metrados- Plano de Instalaciones Eléctricas: General y bloque- Plano de Instalaciones Sanitarias: General y bloque- Plano de seguridad y evacuación.- Estudio de Suelo- Expediente técnico del Equipamiento

Será requisito indispensable realizar estas entregas, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio.

B. De la Evaluación:Tendrá una duración máxima de siete (07) días naturales a partir de la recepción de la segunda entrega parcial del Expediente Técnico, dentro de los cuales se realizará la evaluación y/o revisión de lo solicitado en esta etapa; luego se formulará observaciones, de ser el caso, notificando al consultor.

11.11.1.2.3. ENTREGA FINALCorresponde al consolidado final del EXPEDIENTE TÉCNICO, el cual tendrá una duración de veinte (20) días naturales siguientes a la culminación de la Segunda Entrega Parcial, en el cual si es que existiera observaciones en esta entrega, deberán estar ya levantadas.

De no cumplirse, se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación de servicio.

Esta etapa comprenderá la entrega en físico (espiralado) y en Cd de la siguiente información, de acuerdo al Índice General Numerado detallado en el numeral 11.10:

- Levantamiento de observaciones formuladas en la etapa anterior- Especificaciones Técnicas- Especificaciones técnicas Mobiliario y Equipamiento- Planilla y Resumen de Metrados- Análisis de Costos Unitarios- Presupuesto detallado según las partidas que lo componen- Presupuesto Desagregado- Relación de Materiales - Formulas Polinómicas- Desconsolidado de Gastos Generales- Cronograma Valorizado de Avance de Obra- Cronograma de Desembolsos- Diagrama de Gantt - Modelo de Cartel de Obra- Descripción del Equipamiento- Planos finales a nivel de ejecución.- Expediente técnico del Equipamiento- Toda la Información debe estar impresa y en archivo digital

11.12. APROBACIÓN DEL PROYECTOMediante Decreto de Alcaldía N° 009-2009 se delega en el Gerente de Obras Públicas la facultad de aprobar los expedientes técnicos, por lo que de manera previa a su aprobación, se deberá contar con un informe de conformidad por parte de la Sub Gerencia de Proyectos producto de la revisión final y el correspondiente registro en la Fase de Inversión por parte de la OPI Institucional.

Page 39: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

11.13. RECURSOS HUMANOS QUE PRESENTARA EL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 01 Jefe de proyecto. 01 Especialista en Arquitectura. 01 Especialista en Estructuras. 01 Especialista en Metrados y Presupuestos. 01 Especialista en Mecánica de Suelos. 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias. 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas. 01 Especialista en Equipamiento. 01 Especialista en Proyectos de SeguridadEl Contratista deberá acreditar al inicio de la participación efectiva de su personal profesional, que se encuentra debidamente colegiado y habilitado, para lo cual deberá presentar a la Sub Gerencia de Proyectos el certificado de habilidad en original emitido por el respectivo colegio.

11.14. VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIOEl monto del valor referencial para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo se encuentra establecido en el numeral 5 de la sección inicial de los presentes términos, el mismo que incluye el tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales.

Dicho monto, comprende: estudios de ingeniería, el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos, alquiler de local e implementación, y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo del CONTRATISTA, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos, transportes, seguros directos y contra terceros. Asimismo el consultor debe asumir el gasto que genera su responsabilidad de absolver cualquier observación que se formule al expediente técnico con posterioridad a la conformidad del servicio prestado y las observaciones que se pueden generar durante la ejecución del proyecto.

11.15. PLAZO DEL ESTUDIO El plazo correspondiente para la elaboración de los expedientes técnicos será de sesenta (60) días naturales contados a partir del día siguiente de la firma de contrato.La revisión de las entregas parciales por parte del Evaluador de la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se computará dentro plazo contractual.

11.16. FORMA DE PAGOEl pago se realizará con la entrega de los Expedientes Técnicos a nivel definitivo (obra y equipamiento) de forma completa aceptado mediante Acta de Recepción conforme por parte la Sub Gerencia de Proyectos (MPT) y aprobado mediante Resolución por parte de la Entidad.

11.17. ADELANTOSLa Entidad no otorgará ningún adelanto directo por concepto de la elaboración del expediente técnico.

11.18. PENALIDADESDe no cumplir con el Cronograma de elaboración del Expediente Técnico, el Consultor se hará acreedor a las siguientes sanciones:

a. Penalidad por atraso en cada una de las entregas.b. Penalidad por atraso en la entrega final.c. Después de la entrega final, el consultor podrá levantar observaciones en el plazo definido por

la Sub Gerencia de Proyectos, hasta un plazo máximo de 10 día naturales, el cual no estará sujeto a penalidad.

d. Después del levantamiento de observaciones de la entrega final, si hubiese otras, estas estarán sujetas a penalidad.

e. La penalidad máxima a aplicar es del 10% del monto del contrato por concepto de elaboración del expediente técnico, en aplicación de la normatividad vigente.

f. Si en la suma total de penalidades, el Consultor supera el 10% del monto del contrato, la Entidad podrá resolver el contrato.

11.19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATOLa Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) podrá resolver el Contrato a causa de incumplimiento de alguna de las obligaciones y no haya sido materia de subsanación y se podrá hacer en forma total o parcial, si el perjudicado fuese la MPT se ejecutarán las garantías que el Contratista hubiera entregado. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligación, si previamente ha requerido de la misma.

11.20. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIOLuego de haber subsanado todas las observaciones si es que lo hubiere, y entregado el Expediente Técnico por el CONTRATISTA con todos los documentos correspondientes al desarrollo del estudio,

Page 40: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

en concordancia con los términos de referencia y el contrato vigente. La Sub Gerencia de Proyectos (MPT) según el cargo de Recepción Conforme verificará el fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato, si no hubiera observación alguna al CONTRATISTA, se considerara aprobado los servicios de Consultoría.

De existir observaciones se consignaran en el Acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al consultor un plazo de 10 días naturales para su subsanación.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la MPT podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

11.21. COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

a. Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los responsables de la elaboración del Estudio Definitivo.

b. El Contratista, es directamente responsable que el Proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en los Términos de Referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los errores u omisiones y sus consecuencias cometidos por el o los profesionales de su equipo, serán de su entera y exclusiva responsabilidad.

c. No se considerará recepcionado los informes, en su etapa correspondiente, cuando se encuentren incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de acuerdo a la normatividad vigente.

d. El Contratista durante la elaboración del Estudio Definitivo, deberá mantener constante comunicación con las Áreas responsables de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Contratista previamente a la entrega y presentación de cada informe deberá dejar constancia de 02 coordinaciones mínimas con el Coordinador o Evaluador a fin de unificar criterios técnicos en el desarrollo del Proyecto.

e. Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del Estudio Definitivo presentado por el Contratista, deberán ser debidamente foliados, sellados y firmados por el profesional responsable de cada especialidad, siendo considerado como requisito indispensable para proceder a su revisión.

f. El Contratista en la elaboración de los planos, deberá regirse a lo indicado por la Municipalidad en cuanto al código de colores, al nivel de pluma, grosor y el uso respectivo que cada caso amerita.

g. Toda cambio del personal profesional se hará previa aprobación de la MPT; el profesional reemplazante presentará un perfil profesional similar o mayor en la especialidad correspondiente.

h. Es responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

i. En el caso, que el Contratista no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido, se le aplicara la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo al Contrato.

j. El Contratista y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolución de consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio Definitivo. Así mismo, su equipo de trabajo se encontrará a disponibilidad del Área de Estudios y Proyectos y la MPT cuando se requiera su participación.

k. Si durante la ejecución de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revisión y aprobación del Estudio Definitivo por causas imputables al Contratista, este se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad vigente.

11.22. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD La Municipalidad Provincial de Trujillo entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (estudios de pre inversión, croquis, planos) en medios físicos.

Cabe señalar que las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Trujillo serán con profesionales técnicos de las oficinas competentes.

Para recabar la información adicional relacionada al proyecto, lo hará a través de la Sub Gerencia de Proyectos, donde encontrará información básica que será analizada, revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto y cuyas copias serán subsidiadas por el postor. Es obligación del contratista validar la información mediante trabajo de campo e información secundaria obtenida mediante investigación.

11.23. NORMAS DE CONTROL VIGENTESTanto al elaborar el Expediente Técnico como en la ejecución de la Obra, el Contratista deberá cumplir con las Normas vigentes de la materia.

11.24. CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIOEl CONTRATISTA debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores representantes de la MPT, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original y dos copias una de las cuales será para el CONTRATISTA y otra para la MPT, permaneciendo el original en custodia del Evaluador. El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances del estudio, las

Page 41: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

cuales se realizarán por lo menos tres veces a la semana, siendo responsabilidad directa del CONTRATISTA mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado del CONTRATISTA y del Evaluador, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.

11.25. RESULTADOSEl producto final en esta etapa será la entrega de los expedientes técnicos correspondiente al Proyecto de Inversión Pública que incluye la ejecución de obra y equipamiento.

11.26. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: Forman parte integrante del Contrato, las Bases y todos los documentos indicados en el presente Términos de Referencia proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y otra documentación referente a la consultoría, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de contrato, se aplicará el siguiente orden de prelación:

La normativa pertinenteContratoCondiciones Generales del ContratoBases de la LicitaciónPropuesta técnica y económica del postor ganadorGarantías: De Fiel Cumplimiento de ContratoOtros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Evaluador y/o Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

ANEXO 01

RELACIÓN DE MOBILIARIO DE ACUERDO AL PIP DECLARADO VIABLE

Page 42: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACUERDO AL PIP DECLARADO VIABLE

Page 43: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

Page 44: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN17

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (25 puntos)18

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 10 PUNTOSCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de QUINCE (15) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) veces el valor referencial.Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante COPIA SIMPLE DE: CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copias simples de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

M = Monto facturado acumulado

V.R.= Valor Referencial

M >= 5.0 V.R. ......................10 ptosM >= 3.0 V.R. y < 5.0 V.R…..08 ptosM >= 2.0 V.R. y < 3.0 V.R.....05 ptosM > 1.0 V.R. y < 2.0 V.R....03 ptos

18 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.

Page 45: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

IMPORTANTE:

Cuando el objeto del proceso sea la elaboración de expedientes técnicos deberá acreditarse la experiencia en la actividad con copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago referidos a servicios prestados en la elaboración de expedientes técnicos, sin considerar el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 15 PUNTOSCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a DOS (2) veces el valor referencial de la contratación.

Se considerará la elaboración de expedientes técnicos de Obra Similar a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante COPIA SIMPLE DE: CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copias simples de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá

M = Monto facturado acumulado.

V.R.= Valor Referencial

M >= 2.0 V.R.. .....................15 ptosM >= 1.0 V.R. y < 2.0 V.R....10 ptosM > 0.5 V.R. y < 1.0 V.R....05 ptos

Page 46: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 40 PUNTOSB.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTOCriterio:Se considerará la elaboración de expedientes técnicos de Obra Similar a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso.

Page 47: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple y legible del título profesional y contratos de trabajo con su respectiva conformidad ó constancias ó certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.

Jefe de ProyectoCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

Especialista en ArquitecturaCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

Especialista en EstructurasCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

Especialista en Metrados y PresupuestosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

Especialista de Mecánica de SuelosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

Especialista en Instalaciones SanitariasCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

Especialista en Instalaciones Eléctricas

10 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 4 años.....................10 PtosE>= de 3 y < 4 años ...........08 PtosE> de 2 y < 3 años ………05 Ptos

04 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años .....................04 PtosE> de 2 y < 3 años ………02 Ptos

04 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años ..................... 04 PtosE> de 2 y < 3 años ……… 02Ptos

02 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años ..................... 02 PtosE> de 2 y < 3 años ……… 01Ptos

02 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años ..................... 02 PtosE> de 2 y < 3 años ……… 01Ptos

02 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años ..................... 02 PtosE> de 2 y < 3 años ……… 01Ptos

02 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional.

Page 48: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Criterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARE

Especialista en EquipamientoCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

Especialista en Proyectos de SeguridadCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

E>= de 3 años ..................... 02 PtosE> de 2 y < 3 años ……… 01Ptos

02 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años ..................... 02 PtosE> de 2 y < 3 años ……… 01Ptos

02 PuntosE = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años ..................... 02 PtosE> de 2 y < 3 años ……… 01Ptos

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO19

B.2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA

ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOSCriterio

Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS, considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Estudios concluidos a nivel de postgrado o diplomado en “mecánica de suelos” y/o “geotecnia” y/o “Ingeniería Geotécnica aplicada a la Ingeniería”.

NIVEL 2: Curso en “mecánica de suelos” y/o “geotecnia” y/o “Ingeniería Geotécnica aplicada a la Ingeniería”.

10 PUNTOS

Nivel 1 : 5 PuntosNivel 2 : 2 Puntos

Acreditación

Se acreditarán con copia simple de títulos, constancias, diplomas o certificados, según corresponda

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE SEGURIDAD

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE SEGURIDAD, considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Estudios concluidos a nivel de postgrado o diplomado en “PROYECTOS DE SEGURIDAD”. Nivel 1 : 5 Puntos

19 De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza y complejidad del servicio a ser ejecutado, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

Page 49: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

NIVEL 2: Curso en “PROYECTOS DE SEGURIDAD”.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de títulos, constancias, diplomas o certificados, según corresponda.

Nivel 2 : 2 Puntos

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS20 25 PUNTOS

15 Puntos

10 Puntos

Etapa: Elaboración del expediente técnicoCriterio:Se otorgarán 15 Puntos al postor que proporcione mediante medio magnético (CD o DVD) un recorrido virtual en 3D (sin incluir diapositivas) con una duración mínima de 01:00 minuto en donde se  muestre la magnitud del proyecto (infraestructura, espacios interiores - exteriores y su entorno) de las intervenciones que tiene por objeto el presente proceso.Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una DECLARACIÓN JURADA simple, en la cual el postor, en caso de ser adjudicado con la Buena Pro, se compromete a entregar un recorrido virtual en 3D de cada intervención, el cual formara parte de la documentación final del Expediente Técnico.

Descripción de la metodología y plan para ejecutar el servicio

Se otorgara el puntaje máximo de 10 (diez) puntos al postor que presente una metodología de trabajo que incluya los procedimientos a emplear y los Sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Será materia de evaluación la presentación de los siguientes documentos: Plan de trabajo Propuesto del Servicio Ofrecido: deberá exponer la metodología de trabajo para la elaboración del Expediente Técnico, demostrando calidad y seguridad del servicio: hasta 05 puntos, de no presentar: 0 puntos. Organización y recursos previstos, deberá presentar el organigrama de la empresa del Consultor, donde se aprecie la disponibilidad del personal y otros recursos a asignar para la elaboración del Expediente Técnico: 05 puntos, de no presentar: 0 puntos.

Adicionalmente, el Comité Especial podrá consignar los siguientes factores de evaluación, pudiendo utilizar algunos o todos los que a continuación se detallan, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del proceso, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OPCIONALES PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

D. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 10 Puntos

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación21:

PCP= PF x CBC NC

Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios de consultoría de obra presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

20 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se le otorgará puntaje.

21 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

Page 50: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OPCIONALES PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato indicando como mínimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende

el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos23

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

22 De consignarse en las Bases el factor cumplimiento del servicio, el puntaje que se asigne al mismo debe tener en consideración los márgenes de puntaje señalados por el artículo 46 del Reglamento, el mismo que precisa que el puntaje correspondiente a la experiencia debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad, así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio.

23 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

Page 51: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.24

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 25 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

24 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 9) en su propuesta técnica.

25 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Page 52: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ÚLTIMO CASO].

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 26 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

IMPORTANTE:

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:

“CLÁUSULA SÉTIMA: ADELANTO DIRECTO27

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos28

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

26 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

27 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

28 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Page 53: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Page 54: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 29 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de

29 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

Page 55: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Page 56: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FORMATOS Y ANEXOS

Page 57: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0001–2014-CEPCO/MPT

OBJETO: Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TUPAC AMARU II,DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Nombre o Razón Social:

Domicilio Legal(*):

R. U. C Nº Nº Teléfono (s) Nº Fax

Página Web:

Solicito al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 0001–2014-CEPCO/MPT, que me notifique al correo electrónico que señalo a continuación:

Mi correo electrónico es: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lugar y fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apellidos y nombres (del Representante): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DNI: …………………………………….

Teléfono: ………………………………..

Trujillo,. . . de. . . . . . . . . . . . . . . . del 2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón Social del postor

Page 58: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FORMATO N° 230

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Trujillo, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Selectiva N° 0001–2014-CEPCO/MPT, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.31

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

30 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

31 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Page 59: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FORMATO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE DESIGNACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para el servicio de consultoría es el siguiente:

CARGO Y/O ESPECIALIDAD PROFESIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

Page 60: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FORMATO Nº 4

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Cargo al que PostulaNombres y Apellidos

ProfesiónFecha Colegiatura

Número de Registro CIP/CAP

N° Nombre de la Obra donde participó. Cargo

Entidad Contratante del Servicio

Periodo Tiempo acreditado

(años)Inicio Término

Atentamente,

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Page 61: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

FORMATO Nº 5FACTOR CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

RELACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADAS SIN PENALIDADES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

Estimados Señores:

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente relación como SERVICIOS EJECUTADOS SIN PENALIDADES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS:

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Nº NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN ENTIDAD

CONTRATANTEPERIODO

INICIO TÉRMINO

Page 62: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social : OBLIGATORIO Domicilio Legal : OBLIGATORIO RUC : OBLIGATORIO Teléfono : OPCIONAL Fax : OPCIONAL E- MAIL OPCIONAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

Page 63: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de Consultoría de Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

Page 64: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

Page 65: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Page 66: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de Consultoría de Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Page 67: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

67

67

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA32 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA33MONTO FACTURADO

ACUMULADO34

123456789

10TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

32 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

33 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

34 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Page 68: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

66

66

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA35 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA36MONTO FACTURADO

ACUMULADO37

123456789

10TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

35 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

36 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

37 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Page 69: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

69

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

Page 70: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001191/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN

68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICASADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0001-2014-CEPCO/MPT

ANEXO Nº 09

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0001–2014-CEPCO/MPTPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.